Горячая линия:
Москва
Центральный офис:
Контакты Дилеры
онлайн-справочник

Приказ Государственного Таможенного Комитета Российской Федерации от 26.11.2003 № 1337

Приказ ГТК России от 26 ноября 2003 г. N 1337
"Об утверждении типовых форм договоров"

 

В целях единообразного применения законодательства Российской Федерации, совершенствования договорно-правовой работы в таможенных органах, а также для исключения необоснованного расходования бюджетных средств при заключении и исполнении договоров ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить типовые формы договоров:

- типовой договор аренды (приложение 1);

- типовой договор комиссии (приложение 2);

- типовой договор подряда (приложение 3);

- типовой договор поставки (приложение 4);

- типовой договор безвозмездного пользования (приложение 5);

- типовой договор возмездного оказания услуг (приложение 6);

- типовой договор возмездного оказания услуг специалиста при проведении таможенного контроля (приложение 7).

2. Таможенным органам при составлении и заключении договоров (контрактов) использовать утвержденные типовые формы договоров с учетом их конкретной специфики.

3. Считать утратившим силу Приказ ГТК России от 02.07.2001 N 626 "Об утверждении типовых форм договоров".

4. Заместителю председателя ГТК России В.А.Крутских осуществлять контроль за исполнением настоящего Приказа.

Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания.

 

Председатель Комитета
Действительный государственный советник
таможенной службы Российской Федерации
М.В.Ванин
 
Приложение 1
к Приказу ГТК России
от 26.11.2003 N 1337

 

                          ТИПОВОЙ ДОГОВОР АРЕНДЫ
                                  N ___
____________________                          "__" _______ 20__ г.
 (место заключения)
_______________________________________________________, именуем__
           (наименование таможенного органа)
в дальнейшем Арендатор, в лице __________________________________,
                               (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _______________________________________,
                                 (положения, доверенности)
с одной стороны, и ______________________________________________,
                      (наименование предприятия, учреждения,
                        организации, фамилия, имя, отчество
                         индивидуального предпринимателя)
именуем__ в дальнейшем Арендодатель, в лице _____________________,
                                                (фамилия, имя,
                                                  отчество)
действующего на основании ______________________________, с другой
                                (Устава, положения,
                                   доверенности)
стороны, именуемые  в  дальнейшем  Стороны,  заключили   настоящий
Договор о нижеследующем:
                           1. Предмет договора
    1.1. Арендодатель  обязуется  передать Арендатору во временное
владение и пользование (либо временное пользование) сроком на ____
_____________ следующее имущество:
__________________________________________________________________
       (наименование и характеристики, иные отличительные
          особенности имущества, цель использования)*
(далее -  имущество), находящееся по адресу: ____________________,
а Арендатор обязуется  выплачивать  арендную  плату  в  размере  и
сроки, установленные в разделе 2 настоящего Договора, и возвратить
имущесто на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
    1.2. Указанное  в  п.  1.1   настоящего   Договора   имущество
принадлежит Арендодателю на праве ________________________________
                                   (собственности, оперативного
_________________________________________________________________,
               ведения, хозяйственного управления)
что подтверждается ______________________________________________.
                     (указывается документ, подтверждающий право
                          собственности или иное вещное право
                                     Арендодателя)
    1.3. Имущество должно быть передано Арендатору в течение __  дней  со
дня подписания настоящего Договора.
    1.4. Арендодатель  обязан   предоставить   Арендатору   имущество   в
состоянии, соответствующем следующим условиям: __________________.
    1.5. Имущество   предназначено   для   использования   в    качестве:
____________________________________________________________________.
   ___________________
   * При  передаче  имущества,   находящегося  в хозяйственном
ведении  или  в оперативном  управлении  Арендодателя,   настоящий
Договор  согласовывается  с Минимуществом  России.   При  передаче
недвижимого  имущества  настоящий Договор подлежит государственной
регистрации в соответствии с действующим законодательством.
                2. Стоимость договора и порядок расчетов
    2.1. За    пользование    имуществом    Арендатор   уплачивает
Арендодателю арендную плату в размере ____________________________
                                       (сумма цифрами и прописью)
в ______________________________________________________________.
         (год, месяц, поквартально, за весь срок действия
                       настоящего Договора)
    2.2. Оплата по настоящему Договору производится ______________
_________________________________________________________________.
      (единовременно, поэтапно с авансовым платежом и т.п.)
    2.3. Размер арендной платы является  фиксированным  и  пересмотру  не
подлежит.  В  случае  если  настоящий  Договор  заключается на срок более
одного года или пролонгации Договора,  заключенного сроком на  один  год,
размер арендной платы может быть изменен, но не чаще одного раза в год.
                         3. Обязательства сторон
    3.1. Арендодатель обязан:
    3.1.1. Передать Арендатору  указанное  в  п.  1  настоящего  Договора
имущество   по   акту  сдачи-приемки  в  состоянии,  отвечающем  условиям
настоящего Договора и назначению имущества.
    3.1.2. Производить капитальный ремонт имущества.
    3.1.3. Оказывать консультативную  и  иную  помощь  в  целях  наиболее
эффективного использования переданного в аренду имущества.
    3.2. Арендатор обязан:
    3.2.1. Использовать  имущество  в соответствии с условиями настоящего
Договора.
    3.2.2. Поддерживать  имущество в исправном состоянии,  производить за
свой счет текущий ремонт.
    3.2.3. Нести расходы по содержанию имущества.
    3.2.4. Вносить в установленные  настоящим  Договором  сроки  арендную
плату.
    3.2.5. Возвратить имущество Арендодателю в течение _____  дней  после
истечения  срока аренды по акту сдачи-приемки в том состоянии,  в котором
он его получил, с учетом нормального естественного износа.
    3.3. Арендатор имеет право:
    3.3.1. С  согласия  Арендодателя  сдавать  арендованное  имущество  в
субаренду (поднаем).
    3.3.2. На возмещение стоимости произведенных с согласия  Арендодателя
и за собственный счет улучшений арендованного имущества,  неотделимые без
вреда для имущества.
    3.4. Арендодатель имеет право:
    3.4.1. Осуществлять  проверку  использования  Арендатором  имущества,
переданного в соответствии с условиями настоящего Договора.
                        4. Ответственность сторон
    4.1. За   неуплату   Арендатором   платежей  в  сроки,  установленные
настоящим Договором,  Арендатор уплачивает Арендодателю  пеню  в  размере
_____%  просроченной  суммы  за каждый день просрочки,  но не более ____%
указанной суммы.
    4.2. За  несвоевременную  передачу  имущества Арендодатель уплачивает
Арендатору пеню в размере ____%  суммы  арендной  платы  за  каждый  день
просрочки, но не более _____ указанной суммы.
    4.3. Арендодатель отвечает за недостатки сданного в аренду имущества,
полностью  или  частично препятствующие пользованию им,  в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
    4.4. Арендатор  не  несет ответственность за несвоевременное внесение
арендной платы, связанное с несвоевременным поступлением денежных средств
из бюджета.
    4.5. Ответственность   сторон   в   иных   случаях   определяется   в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
    4.6. Уплата  неустойки   не   освобождает   Стороны   от   исполнения
обязательств, а также возмещения причиненных убытков.
              5. Действие обстоятельств непреодолимой силы
    5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной
за  неисполнение  обязательств  по  настоящему  Договору,   обусловленное
действием   обстоятельств   непреодолимой   силы,   т.е.  чрезвычайных  и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли
и  желания  сторон и которые нельзя предвидеть или избежать,  в том числе
объявленная  или  фактическая  война,  гражданские  волнения,   эпидемии,
блокада,  эмбарго,  пожары,  землетрясения, наводнения и другие природные
стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.
    5.2. Свидетельство,  выданное  соответствующим  компетентным органом,
является достаточным подтверждением наличия и продолжительности  действия
непреодолимой силы.
    5.3. Сторона,  не исполняющая  обязательств  по  настоящему  Договору
вследствие    действия    обстоятельств    непреодолимой   силы,   должна
незамедлительно известить другую Сторону о  таких  обстоятельствах  и  их
влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.
    5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3
(трех) последовательных месяцев,  настоящий Договор может быть расторгнут
любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.
                      6. Порядок разрешения споров
    6.1. Все  споры  или  разногласия,  возникающие  между  Сторонами  по
настоящему  Договору  или  в  связи с ним,  разрешаются путем переговоров
между ними.
    6.2. В  случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров
они  подлежат  рассмотрению  в   арбитражном   суде   согласно   порядку,
установленному законодательством Российской Федерации.
                        7. Срок действия договора
    7.1. Срок  аренды  имущества  начинает  течь  с  ___  и заканчивается
__________*.
    7.2. Если ни одна  из Сторон в срок до ____  истечения срока действия
настоящего Договора не  заявит о намерении его  расторгнуть, то настоящий
Договор пролонгируется на срок на тех же условиях.
   ___________________
   * В  случае  если  срок  аренды превышает 1 год,  то настоящий Договор
вступает в силу после его государственной регистрации.
               8. Порядок изменения и расторжения договора
    8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему  Договору  имеют  силу
только  в  том  случае,  если они оформлены в письменном виде и подписаны
обеими Сторонами.
    8.2. Досрочное  расторжение Договора может иметь место в соответствии
с  п.  5.4  настоящего  Договора  либо  по  соглашению  Сторон,  либо  на
основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
    8.3. Настоящий Договор может  быть  расторгнут  до  истечения  срока,
указанного  в  пункте  7.1,  в  соответствии  с  действующим  гражданским
законодательством Российской Федерации.
                            9. Прочие условия
    9.1. Настоящий  Договор  составлен  в   двух   экземплярах,   имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
    9.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:
    -
    -
    9.3. Другие условия по усмотрению Сторон ____________________.
    9.4. Вопросы,  не урегулированные настоящим Договором,  разрешаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
           10. Местонахождение и банковские реквизиты сторон*
АРЕНДАТОР                         АРЕНДОДАТЕЛЬ
________________________________  ________________________________
   (юридический и фактический        (юридический и фактический
________________________________  ________________________________
  адрес, банковские реквизиты,      адрес, банковские реквизиты,
________________________________  ________________________________
              ИНН)                              ИНН)
________________________________  ________________________________
      (должность, подпись,              (должность, подпись,
       инициалы, фамилия)                инициалы, фамилия)
                            М.П.                              М.П.
   ___________________
   * Данный  раздел  необходимо  располагать  целиком  на одном листе без
разрыва с текстом.
Приложение 2
к Приказу ГТК России
от 26.11.2003 N 1337
                         ТИПОВОЙ ДОГОВОР КОМИССИИ
                                  N ___
____________________                         "__" ________ 20__ г.
 (место заключения)
_____________________________________,  именуем___  в   дальнейшем
  (наименование таможенного органа)
Комитент, в лице ___________________________________, действующего
                 (должность, фамилия, имя, отчество)
на основании ___________________________________, с одной стороны,
                  (положения, доверенности)
и _______________________________________________________________,
    (наименование предприятия, учреждения, организации, фамилия,
           имя, отчество индивидуального предпринимателя)
именуем__ в дальнейшем Комиссионер, в лице ______________________,
                                            (должность, фамилия,
                                                имя, отчество)
действующего на основании _____________________, с другой стороны,
                           (Устава, положения,
                              доверенности)
на основании ________________________________________, именуемые в
                (основания для заключения договора)
дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
                           1. Предмет договора
    1.1. Комиссионер  обязуется  по  поручению  Комитента  совершить  для
Комитента  за  его  счет  от  своего  имени  за  обусловленное  настоящим
Договором вознаграждение следующее: ___________________.
    1.2. По   сделкам,   совершенным  Комиссионером  с  третьими  лицами,
приобретает права и становится обязанным Комиссионер.
    1.3. Ассортимент,  количество  товаров  определяются  в  Спецификации
(приложение _____ к настоящему Договору).
                  2. Сумма договора и порядок расчетов
    2.1. Сумма настоящего Договора составляет ____________________
                                                 (сумма цифрами
______________, в том числе НДС __% ______________________________
  и прописью)                        (сумма цифрами и  прописью)
и включает   в  себя:  ___________,  в  том  числе  вознаграждение
Комиссионеру в размере __% от суммы сделок.
    2.2. Оплата   по   настоящему   Договору   производится  путем
перечисления денежных средств на  расчетный  счет  Комиссионера  в
следующем порядке:
    1) авансовый платеж в размере  __%  от  общей  суммы  Договора
составляет: __________________, в том числе НДС __% ______________
              (сумма цифрами                        (сумма цифрами
                и прописью)                           и прописью)
осуществляется в течение ____ дней после заключения Договора*;
    2) окончательный  расчет  в сумме ___________________________,
                                       (сумма цифрами и прописью)
в том числе НДС  __% ______________________________ осуществляется
                       (сумма цифрами и прописью)
в течение __ дней на основании ____________________________**.
                                  (указать вид документа)
    2.3. На  период   действия   настоящего   Договора   сумма   является
фиксированной и пересмотру не подлежит.
   ___________________
   * Размер  авансового платежа устанавливается Правительством Российской
Федерации.
  ** Комиссионное   вознаграждение   и   в   отдельных   случаях   оплата
исполненного   комиссионного   поручения   может   производиться    после
утверждения  Комитентом  письменного  отчета  Комиссионера  об исполнении
поручения.
                         3. Обязательства сторон
    3.1. Комиссионер обязан:
    3.1.1. Исполнить  комиссионное  поручение в соответствии с указаниями
Комитента на наиболее выгодных для Комитента условиях  в  соответствии  с
условиями настоящего Договора, обычаями делового оборота или иными обычно
предъявляемыми требованиями,  в течение _______ дней  со  дня  вступления
настоящего Договора в силу.
    3.1.2. По  исполнении  поручения  в  течение  ___  дней   представить
Комитенту отчет об исполнении комиссионного поручения.
    3.1.3. Передать  Комитенту  в  течение  ____  дней  после  исполнения
комиссионного  поручения  все  полученное  им  по сделкам,  заключенным в
соответствии с настоящим Договором.
    3.1.4. Обеспечить за свой счет сохранность переданного ему Комитентом
по настоящему Договору имущества.
    3.1.5. В   случае   отступления   от   указаний  Комитента,  если  по
обстоятельствам дела это необходимо в интересах Комитента  и  Комиссионер
не мог предварительно запросить Комитента либо не получил в разумный срок
ответ на свой запрос,  незамедлительно уведомить Комитента  о  допущенных
отступлениях от настоящего Договора.
    3.1.6. В  случае  заключения  Комиссионером  с   согласия   Комитента
договора  субкомиссии  он  остается  ответственным  перед  Комитентом  за
действия субкомиссионера в соответствии с условиями настоящего  Договора,
а  заключение  договора субкомиссии не должно повлечь увеличения расходов
по выполнению комиссионного поручения.
    3.1.7. Комиссионер  не  вправе  удерживать  находящиеся  у него вещи,
которые  подлежат  передаче  Комитенту,  в  обеспечение   требований   по
настоящему Договору.
    3.2. Комитент обязан:
    3.2.1. Принять от Комиссионера все исполненное по поручению.
    3.2.2. Сообщить Комиссионеру о возражениях по отчету в  течение  ____
дней  со дня получения отчета.  При отсутствии возражений отчет считается
принятым.
    3.2.3. Оплатить   Комиссионеру   расходы,   связанные  с  исполнением
поручения, и комиссионное вознаграждение в соответствии с п. 2 настоящего
Договора.
                        4. Ответственность сторон
    4.1. В    случае    нарушения    сроков    исполнения   обязательств,
предусмотренных настоящим  Договором,  Комиссионер  уплачивает  Комитенту
пеню  в  размере  ____%  стоимости  настоящего  Договора  за  каждый день
просрочки.
    4.2. В  случае  просрочки  платежей  по  настоящему Договору Комитент
выплачивает Комиссионеру пеню в размере ___________%  просроченной  суммы
за  каждый  день просрочки,  но не более __________%  суммы комиссионного
вознаграждения.
    4.3. Комитент  не  несет  ответственность  за  несвоевременную оплату
услуг Комиссионера,  связанную с  несвоевременным  поступлением  денежных
средств из бюджета.
    4.4. Ответственность   Сторон   в   иных   случаях   определяется   в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
    4.5. Уплата  неустойки   не   освобождает   Стороны   от   исполнения
обязательств по настоящему Договору и устранения допущенных нарушений.
    4.6. В случае утраты,  недостачи или повреждения имущества  Комитента
Комиссионер  обязан  возместить  Комитенту  убытки,  а  также  уплачивает
неустойку в размере ___% стоимости имущества.
              5. Действие обстоятельств непреодолимой силы
    5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной
за   неисполнение  обязательств  по  настоящему  Договору,  обусловленное
действием  обстоятельств  непреодолимой   силы,   т.е.   чрезвычайных   и
непредотвратимых   при   данных   условиях  обстоятельств,  в  том  числе
объявленная  или  фактическая  война,  гражданские  волнения,   эпидемии,
блокада,  эмбарго,  пожары,  землетрясения, наводнения и другие природные
стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.
    5.2. Свидетельство,  выданное  соответствующим  компетентным органом,
является достаточным подтверждением наличия и продолжительности  действия
непреодолимой силы.
    5.3. Сторона,  не исполняющая  обязательств  по  настоящему  Договору
вследствие действия непреодолимой силы,  должна незамедлительно известить
другую Сторону  о  таких  обстоятельствах  и  их  влиянии  на  исполнение
обязательств по Договору.
    5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3
(трех) последовательных месяцев,  настоящий Договор может быть расторгнут
любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.
                      6. Порядок разрешения споров
    6.1. Все  споры  или  разногласия,  возникающие  между  Сторонами  по
настоящему  Договору  или  в  связи с ним,  разрешаются путем переговоров
между ними.
    6.2. В  случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров
они подлежат рассмотрению  в  арбитражном  суде  согласно  установленному
законодательством Российской Федерации порядку.
               7. Порядок изменения и расторжения договора
    7.1. Любые  изменения  и  дополнения к настоящему Договору имеют силу
только в том случае,  если они оформлены в письменном  виде  и  подписаны
обеими Сторонами.
    7.2. Досрочное расторжение настоящего Договора может  иметь  место  в
соответствии с п. 5.4 настоящего Договора либо по соглашению Сторон, либо
на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
    7.3. Комитент  вправе  прекратить  Договор  в  любое  время,  уплатив
Комиссионеру вознаграждение за совершенные им в период действия  Договора
сделки  и  возместив  его  расходы  по  выполнению данного ему поручения.
Отмена поручения оформляется извещением,  направляемым Комитентом в адрес
Комиссионера  не  менее чем за 20 дней до предполагаемого дня расторжения
настоящего Договора.
    7.4. Комиссионер   не  вправе  отказаться  от  исполнения  настоящего
Договора,  кроме  случая,  когда  он  заключен  без  указания  срока  его
действия.   В  этом  случае  Комиссионер  должен  уведомить  Комитента  о
прекращении Договора не позднее чем за тридцать дней  до  предполагаемого
расторжения Договора.
                            8. Прочие условия
    8.1. Настоящий Договор вступает в действие с ____________ и действует
до (или до исполнения сторонами своих обязательств по договору).
    8.2. В  случае  изменения  у  какой-либо  из  Сторон местонахождения,
названия,  банковских реквизитов и  прочего  она  обязана  в  течение  10
(десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме
необходимо указать,  что  оно  является  неотъемлемой  частью  настоящего
Договора.
    8.3. Настоящий  Договор  составлен  в   двух   экземплярах,   имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
    8.4. Следующие приложения  являются  неотъемлемой  частью  настоящего
Договора:
    - Спецификация на _____ листах*.
    8.5. Другие условия по усмотрению Сторон ____________________.
    8.6. Вопросы, не  урегулированные настоящим Договором,  разрешаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
   ___________________
   * В  отдельных  случаях  вместо Спецификации может быть опись товаров,
переданных на комиссию.
            9. Местонахождение и банковские реквизиты сторон*
КОМИТЕНТ                          КОМИССИОНЕР
________________________________  ________________________________
   (юридический и фактический        (юридический и фактический
________________________________  ________________________________
  адрес, банковские реквизиты,      адрес, банковские реквизиты,
________________________________  ________________________________
              ИНН)                             ИНН)
________________________________  ________________________________
      (должность, подпись,              (должность, подпись,
       инициалы, фамилия)                инициалы, фамилия)
                            М.П.                              М.П.
   ___________________
   * Данный  раздел  необходимо  располагать  целиком  на одном листе без
разрыва с текстом.
Приложение 3
к Приказу ГТК России
от 26.11.2003 N 1337
                         ТИПОВОЙ ДОГОВОР ПОДРЯДА
                                N ________
__________________                           "__" ________ 20__ г.
(место заключения)
_________________________________, именуем_ в дальнейшем Заказчик,
(наименование таможенного органа)
в лице __________________________________________, действующего на
           (должность, фамилия, имя, отчество)
основании ______________________________________, с одной стороны,
                (положения, доверенности)
и _______________________________________________________________,
        (наименование предприятия, учреждения, организации)
именуем_ в дальнейшем Подрядчик, в лице _________________________,
                                         (фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _____________________________________, с
                            (Устава, положения, доверенности)
другой стороны, в соответствии с ________________________________,
                                    (основание для заключения
                                          договора)*
именуемые в дальнейшем  Стороны,  заключили  настоящий  Договор  о
нижеследующем:
   ___________________
   * Основанием  для  заключения  договора  является  решение  Конкурсной
комиссии (в случае размещения заказа на подрядные работы у  единственного
источника  необходимо  согласование  этого размещения с Минэкономразвития
России).
                           1. Предмет договора
    1.1. Подрядчик  обязуется  выполнить  по  заданию  Заказчика  работу,
указанную в п. 1.2 настоящего Договора, и сдать ее результат Заказчику, а
Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.
    1.2. Подрядчик  обязуется   выполнить   следующие   работы   в
соответствии  с  техническим  заданием  (приложение 1 к Договору):
________________________________________________ (далее - работы).
     (указывается полное наименование работ)
Для выполнения указанных работ Заказчик  обязуется  представить  в
срок до __ необходимую проектную и сметную документацию.
    1.3. Предусмотренные настоящим Договором работы выполняются  в
полном соответствии с ___________________________________________.
                        (ТУ и другие документы, утвержденные или
                         согласованные в установленном порядке,
                                   их номера и даты)
    1.4. Срок выполнения работ с ____ до ___.  Подрядчик имеет право  (не
имеет права) выполнить работы досрочно.
    1.5. Работа считается выполненной после подписания акта сдачи-приемки
работы Заказчиком.
                  2. Сумма договора и порядок расчетов
    2.1. Работы оплачиваются Заказчиком в строгом соответствии с объемами
и источниками выделенных бюджетных ассигнований.
    2.2. Сумма настоящего Договора составляет ____________________
                                                 (сумма цифрами
____________, в том числе НДС __% ______________________________.
 и прописью)                        (сумма цифрами и прописью)
    2.3. Оплата     по     настоящему     Договору    производится
______________________________________ путем ____________________.
 (единовременно, поэтапно с авансовым           (форма оплаты)
           платежом и т.п.)
    Оплата производится  в  течение  __  дней  со  дня  подписания
Сторонами акта сдачи-приемки.
    2.4. Размер авансового платежа не более __%  от суммы Договора
составляет ____________________________,  в  том  числе  НДС  ___%
            (сумма цифрами и прописью)
______________________________.
  (сумма цифрами и прописью)
    В   случае   выполнения  работ   отдельными   этапами   авансирование
осуществляется поэтапно*.
    2.5. Цена работ на период  действия Договора является фиксированной и
пересмотру не подлежит.
   ___________________
   * Размер  авансового платежа устанавливается Правительством Российской
Федерации.
                         3. Обязательства сторон
    3.1. Заказчик имеет право:
    3.1.1. Во всякое время проверять ход и качество  работы,  выполняемой
Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.
    3.1.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до  сдачи  ему
результата   работы,   уплатив   Подрядчику   часть   установленной  цены
пропорционально части  работы,  выполненной  до  получения  извещения  об
отказе Заказчика от исполнения Договора.
    3.2. Подрядчик обязан:
    3.2.1. Выполнить  все  работы  в  объеме  и в сроки,  предусмотренные
календарным планом выполнения работ (приложение 2 к Договору), являющимся
неотъемлемой  частью  настоящего  Договора,  и  сдать  работы Заказчику в
состоянии, соответствующем условиям настоящего Договора.
    3.2.2. Согласовывать  с Заказчиком заключение договоров субподряда со
специализированными организациями,  привлекаемыми для выполнения работ по
настоящему  Договору,  и  обеспечивать  контроль за ходом выполняемых ими
работ.
    3.2.3. Нести   риск   случайной  гибели  или  случайного  повреждения
материалов,  оборудования,  переданной для переработки (обработки)  вещи,
или иного используемого для исполнения договора имущества.
    3.2.4. По окончании работ  передать  ее  результат  и  права  на  нее
Заказчику,   а  также  передать  Заказчику  информацию,  необходимую  для
эксплуатации и иного использования результата работ.
    3.2.5. Предоставить   срок   гарантии   нормального  функционирования
результатов работы на _____ месяцев  с  даты  подписания  Сторонами  акта
сдачи-приемки  или  акта  устранения недостатков,  за исключением случаев
преднамеренного повреждения указанных результатов со стороны третьих лиц.
    3.2.6. При  обнаружении  в  период  гарантийного  срока  эксплуатации
недостатков,  которые  не  позволят  продолжить  нормальную  эксплуатацию
результатов  работы до их устранения,  устранить недостатки за свой счет.
При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
    3.2.7. Возвратить  по  окончании  работ  неиспользованные материалы и
имущество,  предоставленные Заказчиком  для  производства  работ,  в  том
состоянии, в котором они были предоставлены ранее.
    3.3. Заказчик обязан:
    3.3.1. В  течение  _____ дней после получения от Подрядчика извещения
об окончании работы (этапа работ) либо по истечении срока,  указанного  в
п.  1.5 настоящего Договора, осмотреть и принять результаты работы, а при
обнаружении отступлений от договора,  ухудшающих результаты  работы,  или
иных недостатков в работе немедленно уведомить об этом Заказчика.
    3.3.2. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в  сроки,
установленные настоящим Договором.
                    4. Порядок сдачи и приемки работ
    4.1. Подрядчик  обязан  в  письменной  форме  известить  Заказчика  о
выполнении работ.
    4.2. Сдача  результатов  работ  Подрядчиком  и приемка его Заказчиком
производятся в соответствии с гражданским законодательством и оформляются
актом  выполненных  работ,  подписываемым  обеими Сторонами,  с указанием
недостатков (в случае их  обнаружения),  а  также  сроков  и  порядка  их
устранения.
    В случае  выявления  несоответствия  результатов  выполненных   работ
условиям  настоящего Договора Заказчик незамедлительно уведомляет об этом
Подрядчика,  составляет акт устранения недостатков с указанием сроков  их
исправлений и направляет его Подрядчику.
    Подрядчик обязан в течение _____ со  дня  получения  указанного  акта
устранить выявленные недостатки за свой счет.
    4.3. Заказчик вправе предъявить требования,  связанные с ненадлежащим
качеством  результата  работы,  также  в случаях,  если оно было выявлено
после истечения сроков, указанных в Договоре.
    4.4. Датой  выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта
сдачи-приемки или акта устранения недостатков*.
    4.5. После   ввода  объекта   в   эксплуатацию  Подрядчик   обязуется
представить Заказчику  в течение  шести месяцев  необходимую документацию
для постановки объекта на баланс.
   ___________________
   * В   случае   выполнения   работ   отдельными  этапами  сдача-приемка
выполненных работ осуществляется поэтапно.
                        5. Ответственность сторон
    5.1. За  нарушение  установленного  по   Договору   конечного   срока
выполнения  работ  и  за  нарушение  сроков  выполнения этапов,  если они
предусмотрены по Договору,  Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере
______% цены работ или этапа за каждый день просрочки, но не более _____%
указанной цены.
    5.2. При  несоблюдении  предусмотренных  настоящим  Договором  сроков
платежей  Заказчик  уплачивает  Подрядчику  пеню  в   размере   ___%   не
перечисленной  в  срок  суммы за каждый день просрочки,  но не более ___%
указанной суммы.
    5.3. Заказчик  не  несет  ответственность  за  несвоевременную оплату
выполненных работ,  связанную  с  несвоевременным  поступлением  денежных
средств из бюджета.
    5.4. Ответственность   сторон   в   иных   случаях   определяется   в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
    5.5. Уплата  неустойки   не   освобождает   Стороны   от   исполнения
обязательств по настоящему Договору или устранения нарушений.
              6. Действие обстоятельств непреодолимой силы
    6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной
за  неисполнение  обязательств  по  настоящему  Договору,   обусловленное
действием   обстоятельств   непреодолимой   силы,   т.е.  чрезвычайных  и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли
и  желания  сторон и которые нельзя предвидеть или избежать,  в том числе
объявленная  или  фактическая  война,  гражданские  волнения,   эпидемии,
блокада,  эмбарго,  пожары,  землетрясения, наводнения и другие природные
стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.
    6.2. Свидетельство,  выданное  соответствующим  компетентным органом,
является достаточным подтверждением наличия и продолжительности  действия
непреодолимой силы.
    6.3. Сторона,  не исполняющая  обязательств  по  настоящему  Договору
вследствие действия непреодолимой силы,  должна незамедлительно известить
другую Сторону  о  таких  обстоятельствах  и  их  влиянии  на  исполнение
обязательств по Договору.
    6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3
(трех) последовательных месяцев,  настоящий Договор может быть расторгнут
любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.
                      7. Порядок разрешения споров
    7.1. Все  споры  или  разногласия,  возникающие  между  Сторонами  по
настоящему  Договору  или  в  связи с ним,  разрешаются путем переговоров
между ними.
    7.2. В  случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров
они  подлежат  рассмотрению  в   арбитражном   суде   согласно   порядку,
установленному законодательством Российской Федерации.
               8. Порядок изменения и расторжения договора
    8.1. Любые  изменения  и  дополнения к настоящему Договору имеют силу
только в том случае,  если они оформлены в письменном  виде  и  подписаны
обеими Сторонами.
    8.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место в  соответствии
с  п.  6.4  настоящего  Договора  либо  по  соглашению  Сторон,  либо  на
основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
    8.3. Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке
в соответствии с п.  3.1.2 настоящего Договора без возмещения  Подрядчику
убытков, связанных с расторжением договора.
    8.4. Сторона,  решившая   расторгнуть   настоящий   Договор,   должна
направить   письменное  уведомление  о  намерении  расторгнуть  настоящий
Договор  другой  Стороне  не  позднее  чем  за   ____________   дней   до
предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.
                            9. Прочие условия
    9.1. Настоящий   Договор   вступает  в  действие  с  _____________  и
действует до ___________ (или до исполнения Сторонами своих  обязательств
по договору).
    9.2. В случае  изменения  у  какой-либо  из  Сторон  местонахождения,
названия,  банковских  реквизитов  и  прочего  она  обязана  в течение 10
(десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме
необходимо  указать,  что  оно  является  неотъемлемой  частью настоящего
Договора.
    9.3. Настоящий   Договор   составлен   в  двух  экземплярах,  имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
    9.4. Следующие  приложения  являются  неотъемлемой  частью настоящего
Договора:
    - приложение 1. Техническое задание на ______ листах.
    - приложение 2. Календарный план выполнения работ на ________ листах.
    -
    -
    9.5. Другие условия по усмотрению Сторон _______________.
    9.6. Вопросы,  не урегулированные настоящим Договором,  разрешаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
            10. Местонахождение и банковские реквизиты сторон*
   ___________________
   * Данный  раздел  необходимо  располагать  целиком  на одном листе без
разрыва с текстом.
ЗАКАЗЧИК                          ПОДРЯДЧИК
________________________________  ________________________________
   (юридический и фактический        (юридический и фактический
________________________________  ________________________________
  адрес, банковские реквизиты,      адрес, банковские реквизиты,
________________________________  ________________________________
             ИНН)                              ИНН)
________________________________  ________________________________
      (должность, подпись,              (должность, подпись,
       инициалы, фамилия)                инициалы, фамилия)
                            М.П.                              М.П.
Приложение 1
к типовому договору
подряда
от _____________ N ____
                       ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
            НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ____________________
                                (наименование работ)
    Текст составляется  в  произвольной  форме в соответствии с условиями
договора подряда.
    Предлагается включить  в  содержание  технического  задания следующие
разделы:
    1. Полное наименование Заказчика.
    2. Полное наименование Подрядчика.
    3. Основание для проведения работ.
    4. Цель и исходные данные.
    5. Требования Заказчика к выполнению работ.
    6. Требования Подрядчика к выполнению работ.
    7. Технико-экономическое обоснование.
    8. Патентно-лицензионное  обоснование  (при   необходимости   наличия
такового).
    9. Работы  проводятся  в  _______________  этапов  в  соответствии  с
календарным планом выполнения работ (приложение _____ к Договору).
    10. Приложения.
Приложение 2
к типовому договору
подряда
от _____________ N ____
                    КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
┌───┬───────────────────────┬────────────────────────────┬──────────────┐
│N  │Наименование работ по  │Срок выполнения: начало -   │Цена этапа    │
│п/п│Договору и основных    │окончание (число, месяц,    │(руб.)        │
│   │этапов его выполнения  │год)                        │              │
├───┼───────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤
│1  │2                      │3                           │4             │
├───┼───────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤
├───┼───────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤
├───┼───────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┤
│   │Всего:                 │                            │              │
└───┴───────────────────────┴────────────────────────────┴──────────────┘
ЗАКАЗЧИК                          ПОДРЯДЧИК
________________________________  ________________________________
      (должность, подпись,              (должность, подпись,
       инициалы, фамилия)                инициалы, фамилия)
                            М.П.                              М.П.
Приложение 4
к Приказу ГТК России
от 26.11.2003 N 1337
                         ТИПОВОЙ ДОГОВОР ПОСТАВКИ
                               N _________
____________________                    "__" _____________ 20__ г.
 (место заключения)
__________________________________________, именуем__ в дальнейшем
     (наименование таможенного органа)
Заказчик, в лице ___________________________________, действующего
                 (должность, фамилия, имя, отчество)
на основании ___________________________________, с одной стороны,
                  (положения, доверенности)
и _______________________________________________________________,
        (наименование предприятия, учреждения, организации)
именуем__ в дальнейшем Поставщик, в лице ________________________,
                                              (фамилия, имя,
                                                 отчество)
действующего на основании _______________________________________,
                             (Устава, положения, доверенности)
с другой стороны, в соответствии с ______________________________,
                                      (основание для заключения
                                            договора)*
именуемые  в дальнейшем  Стороны,  заключили  настоящий  Договор о
нижеследующем:
   ___________________
   * Основанием  для  заключения  договора  является  решение  Конкурсной
комиссии (в случае закупки продукции у единственного источника необходимо
согласование этой закупки с Минэкономразвития России).
                           1. Предмет договора
    1.1. В  соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется
поставить Заказчику ______________________________________________
                       (наименование продукции согласно решению
                                 Конкурсной комиссии)
(далее -  продукция) в соответствии со Спецификацией (приложение 1
к настоящему Договору),  а Заказчик принять и оплатить продукцию в
соответствии с   Протоколом   согласования   договорной   цены  на
поставляемую продукцию (приложение 2 к настоящему Договору)*.
   ___________________
   * В  отдельных  случаях  оплата  продукции   может   производиться   в
соответствии  с  Протоколом  согласования  договорной  цены  на основании
графика финансирования (приложение ___ к настоящему Договору).
                  2. Сумма договора и порядок расчетов
    2.1. Продукция  оплачивается  Заказчиком  в  строгом  соответствии  с
объемами  и  источниками  выделенных  бюджетных  ассигнований  по  ценам,
отраженным в Протоколе  согласования  договорной  цены  (приложение  2  к
настоящему Договору).
    2.2. Сумма настоящего Договора составляет ____________________
                                                 (сумма цифрами
_______________, в том числе НДС __% ____________________________.
  и прописью)                         (сумма цифрами и прописью)
    2.3. Оплата   по   настоящему   Договору   производится  путем
перечисления денежных  средств  на  расчетный  счет  Поставщика  в
следующем порядке:
    1) авансовый платеж в размере  __%  от  общей  суммы  Договора
составляет: ____________________________,  в  том  числе   НДС __%
             (сумма цифрами и прописью)
___________________________ осуществляется в течение __ дней после
 (сумма цифрами и прописью)
заключения Договора*;
    2) последующая оплата в сумме _________________________, в том
                                  (сумма цифрами и прописью)
числе НДС __% ________________________ осуществляется в течение __
                   (сумма цифрами
                     и прописью)
дней на основании __________________________________________**.
                  (счета-фактуры, счета или иных документов,
                      подтверждающих выполнение поставки)
    2.4. Цена    продукции   на   период   действия   Договора   является
фиксированной и пересмотру не подлежит.
    2.5. Стоимость  доставки  продукции,   тары,  упаковки  и  маркировки
входит  в  стоимость  продукции по  настоящему  Договору.  Если  доставка
продукции  не входит  в  стоимость продукции  и  в  случаях, когда  такая
доставка осуществляется:
    а) Поставщиком - указать, что оплата производится в течение __
дней на основании _______________________________, представленного
                       (указать вид документа)
Поставщиком;
    б) самовывозом  Заказчика  -  указать,  что  доставка  осуществляется
силами  и средствами Заказчика (Грузополучателя).
   ___________________
   * Размер авансового платежа устанавливается Правительством  Российской
Федерации.
  ** В настоящем  разделе  может  быть  предусмотрен  третьим  подпунктом
окончательный  расчет.  В  отдельных случаях оплата продукции возможна по
факту поставки.
                      3. Условия и сроки поставки*
    3.1. Поставка продукции производится в соответствии со  Спецификацией
(приложение  1  к  настоящему  Договору)  и Разнарядкой (приложение ___ к
настоящему Договору).
    3.2. Поставщик   обязуется  поставить  Заказчику  продукцию  в
течение ___________ дней (месяцев) с _____________________________
                                      (даты заключения Договора,
_________________________________________________________________.
 даты перечисления авансового платежа с лицевого счета Заказчика,
      даты поступления авансового платежа на расчетный счет
                       Поставщика и т.д.)
    3.3. Изготовление,  приемка  и   оценка   качества   продукции
осуществляется в полном соответствии с ___________________________
                                         (ТУ и другие документы,
_________________________________________________________________.
      утвержденные и согласованные в установленном порядке,
                        их номера и даты)
    С каждым     комплектом     продукции     поставляется    (при
необходимости): __________________________________________________
                     (паспорт, гарантийный талон, техническая
_________________________________________________________________.
     и эксплуатационная документация на русском языке, копии
     соответствующих сертификатов на поставляемую продукцию)
    3.4. Упаковка продукции должна обеспечивать ее сохранность при
транспортировке и хранении.
    3.5. Грузополучателем продукции является _____________________
                                                 (наименование
_________________________________________________________.
       таможенного органа и его местонахождение)
    3.6. Продукция доставляется  Поставщиком  на  склад  Заказчика
(Грузополучателя) _______________________________ транспортом  или
                   (указать вид транспортировки)
самовывозом Заказчика (Грузополучателя).
   ___________________
   * В  зависимости  от  вида  поставляемой продукции в настоящем разделе
могут  быть  указаны  дополнительные  условия  поставки,  в   том   числе
требования   Заказчика   к   таре,   упаковке,  маркировке  продукции,  и
соответствии ее определенным ГОСТам или техническим условиям и т.д.
                        4. Обязательства сторон*
    4.1. Поставщик обязуется:
    4.1.1. Поставить  продукцию  в  соответствии  с  условиями настоящего
Договора.
    4.1.2. В  письменной  форме  известить  Заказчика (Грузополучателя) о
готовности продукции к отгрузке не позднее чем за _____ дней до _______.
    4.1.3. Поставщик   гарантирует  соответствие  поставляемой  продукции
техническим условиям при ее использовании и хранении и несет все  расходы
по  замене  или  ремонту  дефектной  продукции,  выявленной  Заказчиком в
течение гарантийного срока,  если дефект не зависит от  условий  хранения
или неправильного обращения.
    4.1.4. Поставщик  обязуется   обеспечить   гарантийное   обслуживание
поставляемой  продукции  в  соответствии  с  гарантийными обязательствами
(приложение  _________  к  Договору),  являющимися  неотъемлемой   частью
настоящего Договора.
    4.2. Заказчик обязуется:
    4.2.1. Принять  и  оплатить  продукцию  в  соответствии  с  условиями
настоящего Договора.
    4.2.2. В течение __________ дней после получения извещения Поставщика
о  готовности  продукции  к  отгрузке,  но  не  позднее  _____  дней   до
наступления    периода   поставки,   направить   Поставщику   отгрузочную
разнарядку**.
    4.3. Поставщик  по согласованию с Заказчиком имеет право на досрочную
поставку продукции.
    4.4. Стороны  не вправе  передавать  свои  права и  обязательства  по
настоящему  Договору  третьей  стороне без  письменного  согласия  другой
Стороны.
   ___________________
   * Обязательства  Сторон  уточняются  и корректируются в зависимости от
вида поставляемой продукции.
  ** Отгрузочная   разнарядка   применяется  в  случае,  когда  Заказчику
необходимо дать указания  Поставщику  об  отгрузке  продукции  нескольким
грузополучателям.
                      5. Порядок приемки продукции*
    5.1. Порядок  приемки  продукции  Заказчиком по количеству и качеству
регулируется  действующими  Инструкциями  о  порядке  приемки   продукции
производственно-технического  назначения  и товаров народного потребления
по  количеству,  утвержденной  Постановлением  Госарбитража  при   Совете
Министров   СССР  от  15.06.1965  N  П-6,  о  порядке  приемки  продукции
производственно-технического назначения и товаров  народного  потребления
по   качеству,   утвержденной   Постановлением  Госарбитража  при  Совете
Министров СССР от 25.04.1966 N П-7.
    5.2. Датой  поставки  продукции  считается  дата подписания Сторонами
(или  их  представителями)  акта  сдачи-приемки   или   акта   устранения
недостатков**.
    несоответствия поставляемой продукции условиям Договора.
    5.3. Некачественная      (некомплектная)      продукция     считается
непоставленной.
   ___________________
   * Порядок приема продукции уточняется и корректируется  в  зависимости
от вида поставляемой продукции.
  ** Акт устранения недостатков составляется в случае
                        6. Ответственность сторон
    6.1. При нарушении сроков  поставки  продукции  Поставщик  уплачивает
Заказчику   пеню   в  размере  _____%  стоимости  непоставленной  в  срок
(недопоставленной) продукции за каждый день просрочки,  но не  более  __%
указанной стоимости.
    6.2. При  несоблюдении  предусмотренных  настоящим  Договором  сроков
платежей   Заказчик   уплачивает   Поставщику   пеню  в  размере  __%  не
перечисленной в срок суммы за каждый день  просрочки,  но  не  более  __%
указанной суммы.
    6.3. Поставщик несет  ответственность  за  качество,  комплектацию  и
количество поставляемой продукции, а также за недопоставку продукции.
    6.4. Заказчик не  несет  ответственность  за  несвоевременную  оплату
поставляемой продукции, связанную с несвоевременным поступлением денежных
средств из бюджета.
    6.5. Ответственность   Сторон   в   иных   случаях   определяется   в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
    6.5. Уплата   неустойки   не   освобождает   Стороны   от  исполнения
обязательств по настоящему Договору.
              7. Действие обстоятельств непреодолимой силы
    7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной
за   неисполнение  обязательств  по  настоящему  Договору,  обусловленное
действием  обстоятельств  непреодолимой   силы,   т.е.   чрезвычайных   и
непредотвратимых   при   данных   условиях  обстоятельств,  в  том  числе
объявленная  или  фактическая  война,  гражданские  волнения,   эпидемии,
блокада,  эмбарго,  пожары,  землетрясения, наводнения и другие природные
стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.
    7.2. Свидетельство,  выданное  соответствующим  компетентным органом,
является достаточным подтверждением наличия и продолжительности  действия
непреодолимой силы.
    7.3. Сторона,  которая  не  исполняет  обязательств   по   настоящему
Договору  вследствие действия непреодолимой силы,  должна незамедлительно
известить  другую  Сторону  о  таких  обстоятельствах  и  их  влиянии  на
исполнение обязательств по Договору.
    7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3
(трех) последовательных месяцев,  настоящий Договор может быть расторгнут
любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.
                      8. Порядок разрешения споров
    8.1. Все  споры  или  разногласия,  возникающие  между  Сторонами  по
настоящему  Договору  или  в  связи с ним,  разрешаются путем переговоров
между ними.
    8.2. В  случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров
они  подлежат  рассмотрению  в   арбитражном   суде   согласно   порядку,
установленному законодательством Российской Федерации.
               9. Порядок изменения и расторжения договора
    9.1. Любые  изменения  и  дополнения к настоящему Договору имеют силу
только в том случае,  если они оформлены в письменном  виде  и  подписаны
обеими Сторонами.
    9.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место в  соответствии
с  п.  7.4  настоящего  Договора  либо  по  соглашению  Сторон,  либо  на
основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
    9.3. Сторона,   решившая   расторгнуть   настоящий   Договор,  должна
направить  письменное  уведомление  о  намерении  расторгнуть   настоящий
Договор   другой   Стороне   не  позднее  чем  за  ____________  дней  до
предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.
                           10. Прочие условия
    10.1. С  момента  подписания  Сторонами   настоящего   Договора   все
предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.
    10.2. Настоящий Договор вступает в действие с ___________ и действует
до  ____________  (или  до  исполнения  Сторонами  своих  обязательств  и
завершения всех взаиморасчетов по Договору).
    10.3. В  случае  изменения  у  какой-либо  из Сторон местонахождения,
названия,  банковских реквизитов и  прочего  она  обязана  в  течение  10
(десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме
необходимо указать,  что  оно  является  неотъемлемой  частью  настоящего
Договора.
    10.4. Настоящий Договор составлен в  3  (трех)  экземплярах,  имеющих
одинаковую  юридическую  силу,  2  (два) из них находятся у Заказчика и 1
(один) у Поставщика.
    10.5. Следующие  приложения  являются  неотъемлемой частью настоящего
Договора:
    - приложение 1. Спецификация на поставку продукции на ______ листах.
    - приложение 2. Протокол согласования договорной цены на ___ листах.
    10.6. Другие условия по усмотрению Сторон _____________.
    10.7. Вопросы,  не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
           11. Местонахождение и банковские реквизиты сторон*
ЗАКАЗЧИК                          ПОСТАВЩИК
________________________________  ________________________________
   (юридический и фактический        (юридический и фактический
________________________________  ________________________________
  адрес, банковские реквизиты,      адрес, банковские реквизиты,
________________________________  ________________________________
             ИНН)                              ИНН)
________________________________  ________________________________
      (должность, подпись,              (должность, подпись,
       инициалы, фамилия)                инициалы, фамилия)
                            М.П.                              М.П.
   ___________________
   * Данный  раздел  необходимо  располагать  целиком  на одном листе без
разрыва с текстом.
Приложение 1
к типовому договору
поставки
от _________ N _____
                   СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ*
┌───┬───────────────┬───────────┬─────────┬─────────────┬───────────────┐
│N  │Наименование   │Единица    │Кол-во   │Цена за      │Общая          │
│п/п│продукции      │измерения  │         │единицу      │стоимость      │
│   │               │           │         │продукции    │(руб.)         │
│   │               │           │         │(руб.)       │               │
├───┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼───────────────┤
│1  │2              │3          │4        │5            │6              │
├───┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼───────────────┤
├───┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼───────────────┤
├───┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼───────────────┤
│   │Всего:         │           │         │             │               │
└───┴───────────────┴───────────┴─────────┴─────────────┴───────────────┘
ЗАКАЗЧИК                          ПОСТАВЩИК
________________________________  ________________________________
      (должность, подпись,              (должность, подпись,
       инициалы, фамилия)                инициалы, фамилия)
                            М.П.                              М.П.
   ___________________
   * В случае необходимости в спецификации на  поставку  продукции  может
быть  указан  срок  поставки.  Также  может  быть  предусмотрен отдельным
приложением к настоящему Договору график поставки.
Приложение 2
к типовому договору
поставки
                                                     от _________ N _____
                            ПРОТОКОЛ
     СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ НА ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПРОДУКЦИЮ
       _______________________________________________*
        (может быть указан вид поставляемой продукции)
    Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика _____________________
                                                (фамилия, имя,
____________ и от лица Поставщика ________________________________
 отчество)                            (фамилия, имя, отчество)
удостоверяем,  что   Сторонами   достигнуто  соглашение о величине
договорной цены на __________________________ за единицу продукции
                    (наименование продукции)
___________________________, в том числе НДС __% ________________.
(сумма цифрами и прописью)                        (сумма цифрами
                                                    и прописью)
    Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных
расчетов и платежей между Заказчиком и Поставщиком.
ЗАКАЗЧИК                           ПОСТАВЩИК
_______________________________    _______________________________
     (должность, подпись,               (должность, подпись,
      инициалы, фамилия)                 инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер                  Главный бухгалтер
_______________________________    _______________________________
 (подпись, инициалы, фамилия)       (подпись, инициалы, фамилия)
                        М.П.                                  М.П.
   ___________________
   * В Протоколе согласования договорной цены на  поставляемую  продукцию
могут    быть    оговорены   затраты,   включаемые   в   цену   продукции
(транспортировка,  маркировка,  упаковка),  а также установлено, что цена
является фиксированной и пересмотру не подлежит.
Приложение 5
к Приказу ГТК России
от 26.11.2003 N 1337
                             ТИПОВОЙ ДОГОВОР
                        БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
                                  N ____
____________________________                   "__" _______ 20_ г.
   (место заключения)
__________________________, именуем_ в дальнейшем Ссудополучатель,
 (наименование таможенного
          органа)
в лице __________________________________________, действующего на
           (должность, фамилия, имя, отчество)
основании ______________________________________, с одной стороны,
                 (положения, доверенности)
и _______________________________________________________________,
    (наименование предприятия, учреждения, организации, фамилия,
           имя, отчество индивидуального предпринимателя)
именуем_ в дальнейшем Ссудодатель, в лице _______________________,
                                          (фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _____________________________________, с
                            (Устава, положения, доверенности)
другой стороны,   именуемые   в   дальнейшем   Стороны,  заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
                           1. Предмет договора
    1.1. Ссудодатель  обязуется  передать  в  безвозмездное   пользование
Ссудополучателю имущество, указанное в п. 1.2 настоящего Договора.
    1.2. Передаваемое имущество: ________________________ (далее -
                                  (указать вид имущества)
имущество).
    Стоимость имущества определена в размере _________ рублей.
    1.3. Полный    состав    передаваемого     имущества     определяется
спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
    1.4. Указанное в п. 1.2 имущество принадлежит Ссудодателю:
_________________________________________________________________.
       (на правах собственности, оперативного управления,
                 хозяйственного ведения и т.п.).
    1.5. Передаваемое имущество будет использоваться в качестве:
_________________________________________________________________.
                  (указать цель использования)
                      2. Порядок передачи и приемки
    2.1. Имущество подлежит передаче Ссудополучателю в течение _____ дней
с момента подписания настоящего Договора обеими Сторонами.
    2.2. Передача  имущества  оформляется  актом  сдачи-приемки,  который
подписывается  обеими Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего
Договора.
                         3. Права и обязанности
    3.1. Ссудодатель обязан:
    3.1.1. Передать   Ссудополучателю   имущество   в   соответствии   со
спецификацией к настоящему Договору.
    3.1.2. Предоставить     всю    необходимую    технико-эксплутационную
документацию на передаваемое имущество по настоящему Договору.
    3.1.3. Обеспечить  техническую  поддержку и сопровождение переданного
имущества.
    3.2. Ссудополучатель обязан:
    3.2.1. Использовать имущество в соответствии с условиями,  указанными
в п. 1.5.
    3.2.2. Поддерживать имущество, полученное в безвозмездное пользование
в исправном состоянии.
    3.2.3. Нести расходы по содержанию имущества.
    3.2.4. Не  передавать  без письменного согласия Ссудодателя имущество
третьим лицам.
                        4. Ответственность сторон
    4.1. Ссудодатель несет ответственность  за  недостатки  имущества,  о
которых он умышленно не проинформировал Ссудополучателя при передаче. При
обнаружении  таких  недостатков  Ссудополучатель  вправе   требовать   их
устранения за счет Ссудодателя.
    4.2. Ссудодатель не несет ответственность  за  недостатки  имущества,
которые им были оговорены в акте сдачи-приемки.
    4.3. Ссудополучатель несет  риск  случайной  гибели  или  повреждения
полученного  в безвозмездное пользование имущества,  если такое имущество
погибнет  или  будет  испорчено  в  связи  с  его  использованием  не   в
соответствии  с  настоящим  Договором  или  назначением  имущества,  либо
передачи имущества третьему лицу без согласия Ссудодателя.
    4.4. В  случаях,  не оговоренных в настоящем Договоре,  Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
                     5. Порядок рассмотрения споров
    5.1. Все  споры  и  разногласия,  возникающие  между   сторонами   по
настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.
    5.2. Вопросы,  не урегулированные настоящим Договором,  разрешаются в
соответствии с действующим законодательством.
               6. Порядок изменения и расторжения договора
    6.1. Все  изменения  и  дополнения  к настоящему Договору оформляются
дополнительным соглашением, являющимся его неотъемлемой частью.
    6.2. Досрочное расторжение настоящего Договора возможно по соглашению
Сторон либо на основаниях,  предусмотренных законодательством  Российской
Федерации.
    6.3. Сторона,  решившая   расторгнуть   настоящий   Договор,   должна
направить   письменное  уведомление  о  намерении  расторгнуть  настоящий
Договор  другой  Стороне  не  позднее  чем  за   ____________   дней   до
предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.
                            7. Прочие условия
    7.1. Настоящий  Договор  вступает в силу со дня его подписания обеими
Сторонами и действует в течение 1 года.
    7.2. Если  по  истечении  одного  года ни одна из Сторон не предложит
прекратить действие настоящего Договора,  он автоматически пролонгируется
на 1 год.
    7.3. Настоящий  Договор  составлен   в   2-х   экземплярах,   имеющих
одинаковую юридическую силу.
    7.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора является:
    - спецификация на передаваемое безвозмездное пользование имущество.
    7.5. Другие условия по усмотрению Сторон ______________.
    7.6. Вопросы,  не урегулированные настоящим Договором,  разрешаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
            8. Местонахождение и банковские реквизиты сторон*
ССУДОДАТЕЛЬ                       ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ
________________________________  ________________________________
   (юридический и фактический        (юридический и фактический
________________________________  ________________________________
  адрес, банковские реквизиты,      адрес, банковские реквизиты,
________________________________  ________________________________
            ИНН)                                ИНН)
________________________________  ________________________________
     (должность, подпись,               (должность, подпись,
      инициалы, фамилия)                 инициалы, фамилия)
                            М.П.                              М.П.
   ___________________
   * Данный  раздел  необходимо  располагать  целиком  на одном листе без
разрыва с текстом.
Приложение
к типовому договору
безвозмездного
пользования
                                                          от _____ N ____
                              СПЕЦИФИКАЦИЯ
          НА ПЕРЕДАВАЕМОЕ В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВО
┌───┬────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────────┐
│N  │Наименование            │Технические        │Индивидуальные        │
│п/п│                        │характеристики     │признаки (серийный    │
│   │                        │                   │номер и пр.)          │
├───┼────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤
├───┼────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤
├───┼────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤
└───┴────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────────┘
ССУДОДАТЕЛЬ                        ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ
_____________________________      _______________________________
   (должность, подпись,                 (должность, подпись,
    инициалы, фамилия)                   инициалы, фамилия)
                        М.П.                                  М.П.
Приложение 6
к Приказу ГТК России
от 26.11.2003 N 1337
 
                ТИПОВОЙ ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
                                 N _____
__________________________                   "__" _______ 20 __ г.
   (место заключения)
___________________________________________, именуем_ в дальнейшем
     (наименование таможенного органа)
Заказчик в лице ____________________________________, действующего
                 (должность, фамилия, имя, отчество)
на основании ___________________________________, с одной стороны,
                  (положения, доверенности)
и _______________________________________________________________,
        (наименование предприятия, учреждения, организации)
именуем_ в дальнейшем Исполнитель, в лице _______________________,
                                          (фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _____________________________________, с
                            (Устава, положения, доверенности)
другой стороны, в соответствии с ________________________________,
                                    (основание для заключения
                                          договора)*
именуемые в  дальнейшем  Стороны,  заключили  настоящий  Договор о
нижеследующем:
   ___________________
   * Основанием  для  заключения  договора  является  решение  Конкурсной
комиссии  (в  случае  размещение заказа на оказание услуг у единственного
источника необходимо согласование этого  размещения  с  Минэкономразвития
России).
                           1. Предмет договора
    1.1. По  договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по
заданию Заказчика оказать услуги, указанные в п. 1.2 настоящего Договора,
а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
    1.2. Исполнитель    обязуется    оказать   следующие   услуги:
_____________________________________________________________________
                       (перечислить услуги)
(далее - услуги).
    1.3. Услуги считаются оказанными после подписания акта  о  выполнении
услуг   по   настоящему   Договору   Заказчиком  или  его  уполномоченным
представителем.
                  2. Сумма договора и порядок расчетов
    2.1. Услуги оплачиваются Заказчиком в строгом соответствии с объемами
и источниками выделенных бюджетных ассигнований.
    2.2. Сумма настоящего Договора составляет ____________________
                                                 (сумма цифрами
_____________, в том числе НДС __% ______________________________.
 и прописью)                         (сумма цифрами и прописью)
    2.3. Оплата по настоящему Договору производится: ________ *.
   ___________________
   * Порядок расчетов определяется  в  зависимости  от  конкретного  вида
оказываемых услуг.
                      3. Права и обязанности сторон
    3.1. Исполнитель обязан:
    3.1.1. Оказать услуги надлежащего качества.
    3.1.2. Оказать  услуги  в  полном объеме в срок,  указанный в п.  7.1
настоящего Договора.
    3.1.3. Безвозмездно  исправить по требованию Заказчика все выявленные
недостатки,  если  в  процессе  оказания   услуг   Исполнитель   допустил
отступление  от условий Договора,  ухудшившее качество работы,  в течение
___ дней.
    3.1.4. Выполнить работу лично.
    3.1.5. Представить  отчет  об  исполнении  услуг  и  иные  документы,
необходимые для обеспечения контроля за расходованием бюджетных средств.
    3.2. Заказчик обязан:
    3.2.1. Оплатить  услуги  по  цене,  указанной  в  п.  2.2  настоящего
Договора,  в течение ___ дней с  момента  подписания  акта  о  выполнении
услуг.
    3.4. Заказчик имеет право:
    3.4.1. Во  всякое время проверять ход и качество работы,  выполняемой
Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.
    3.4.2. Отказаться  от исполнения Договора в любое время до подписания
акта о выполнении услуг,  уплатив Исполнителю  часть  установленной  цены
пропорционально части оказанных услуг, выполненной до получения извещения
об отказе Заказчика от исполнения договора.
                        4. Ответственность сторон
    4.1. За  нарушение  срока  оказания  услуг,  указанного  в   п.   7.1
настоящего Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню из расчета __%
от суммы Договора за каждый день просрочки.
    4.2. При  несоблюдении  предусмотренных  настоящим  Договором  сроков
расчета за  оказанные  услуги  Заказчик  уплачивает  Исполнителю  пеню  в
размере __% не перечисленной в срок суммы за каждый день просрочки, но не
более __% указанной суммы.
    4.3. Заказчик  не  несет  ответственность  за  несвоевременную оплату
оказанных  услуг,  связанную  с  несвоевременным  поступлением   денежных
средств из бюджета.
    4.4. Уплата  неустойки  не  освобождает  Исполнителя  от   выполнения
лежащих на нем обязательств или устранения нарушений.
                      5. Порядок разрешения споров
    5.1. Споры  и  разногласия,  которые  могут возникнуть при исполнении
настоящего Договора,  будут по возможности разрешаться путем  переговоров
между Сторонами.
    5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем  переговоров
они   подлежат   рассмотрению   в   арбитражном  суде  согласно  порядку,
установленному законодательством Российской Федерации.
               6. Порядок изменения и расторжения договора
    6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему  Договору  имеют  силу
только  в  том  случае,  если они оформлены в письменном виде и подписаны
обеими Сторонами.
    6.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически  понесенных
им расходов.
    6.3. Исполнитель  вправе  в  одностороннем  порядке   отказаться   от
исполнения  настоящего  Договора  лишь  при  условии  полного  возмещения
Заказчику убытков.
    6.4. Сторона,   решившая   расторгнуть   настоящий   Договор,  должна
направить  письменное  уведомление  о  намерении  расторгнуть   настоящий
Договор   другой   Стороне   не  позднее  чем  за  ____________  дней  до
предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.
                            7. Прочие условия
    7.1. Настоящий Договор вступает в действие с ____________ и действует
до _________ (или до исполнения Сторонами своих обязательств и завершения
всех взаиморасчетов по настоящему Договору).
    7.2. В  случае  изменения  у  какой-либо  из  Сторон местонахождения,
названия,  банковских реквизитов и  прочего  она  обязана  в  течение  10
(десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме
необходимо указать,  что  оно  является  неотъемлемой  частью  настоящего
Договора.
    7.3. Настоящий  Договор  составлен  в   двух   экземплярах,   имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
    7.4. Следующие приложения  являются  неотъемлемой  частью  настоящего
Договора:
    -
    -
    7.5. Другие условия по усмотрению Сторон ______________.
    7.6. Вопросы,  не урегулированные настоящим Договором,  разрешаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
            8. Местонахождение и банковские реквизиты сторон*
ЗАКАЗЧИК                          ИСПОЛНИТЕЛЬ
________________________________  ________________________________
   (юридический и фактический        (юридический и фактический
________________________________  ________________________________
  адрес, банковские реквизиты,      адрес, банковские реквизиты,
________________________________  ________________________________
             ИНН)                              ИНН)
________________________________  ________________________________
      (должность, подпись,              (должность, подпись,
       инициалы, фамилия)                инициалы, фамилия)
                            М.П.                              М.П.
   ___________________
   * Данный раздел необходимо располагать  целиком  на  одном  листе  без
разрыва с текстом.
Приложение 7
к Приказу ГТК России
от 26.11.2003 N 1337
                             ТИПОВОЙ ДОГОВОР
          ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ СПЕЦИАЛИСТА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
                           ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ
                                  N ____
г. ___________                                "__" _______ 20__ г.
_________________________________________________________________,
                (наименование таможенного органа)
в лице __________________________________________, действующего на
           (должность, фамилия, имя, отчество)
на основании ____________________, именуем_ в дальнейшем Заказчик,
                  (Положения,
                 доверенности)
и ________________________________________________________________
  (наименование предприятия, учреждения, организации или фамилия,
          имя, отчество индивидуального предпринимателя)
в лице __________________________________________, действующего на
                (фамилия, имя, отчество)
на основании ____________________________________________________,
                      (Устава, положения, доверенности)
именуем_ в дальнейшем Исполнитель, именуемые в дальнейшем Стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
                           1. Предмет договора
    1.1. Согласно настоящему  Договору  Исполнитель  обязуется  по
заданию Заказчика оказать следующие услуги: ______________________
                                              (указать действия
_________________________________________________________________,
   или деятельность, которые обязуется совершить Исполнитель)
а Заказчик  обязуется  оплатить  эти   услуги  по  нормам  оплаты,
установленным Министерством    труда    и   социального   развития
Российской Федерации и возместить расходы на  проезд,  расходы  по
найму жилого помещения и суточные  по нормам оплаты, установленным
Правительством Российской Федерации.
    1.2. Срок выполнения услуг составляет _______ календарных дней
с момента вступления в действие настоящего Договора.
                   2. Цена договора и порядок расчетов
    2.1. Цена  настоящего  Договора  состоит   из   вознаграждения
Исполнителя  по  нормам оплаты труда,  установленным Министерством
труда   и   социального   развития    Российской    Федерации    в
размере: ___________________________________.
              (сумма цифрами и прописью)
    2.2. Оплата Заказчиком Исполнителю вознаграждения  осуществляется  на
основании акта приемки-передачи услуг, подписанного сторонами в течение 5
календарных дней после подписания акта.  Возмещение расходов по  проезду,
по  найму  жилого помещения и суточных (далее - командировочных расходов)
осуществляется в установленных законодательством случаях по нормам оплаты
труда,   установленным   Правительством   Российской   Федерации   -  при
представлении документов, подтверждающих указанные расходы.
    2.3. В   случае,   когда   невозможность   исполнения   возникла   по
обстоятельствам,  за которые ни одна  из  сторон  не  отвечает,  Заказчик
возмещает  Исполнителю  фактически понесенные им расходы в соответствии с
нормами, предусмотренными в п. 1.1 настоящего Договора.
                          3. Обязанности сторон
    3.1. Исполнитель обязан:
    3.1.1. Оказать услуги лично и надлежащего качества.
    3.1.2. Оказать услуги в полном объеме в  срок,  указанный  в  п.  1.2
настоящего Договора.
    3.1.3. Результаты выполненных услуг  должны  быть  оформлены  в  виде
заключения, подписанного Исполнителем.
    3.2. Заказчик обязан:
    3.2.1. Оплатить   оказанные  услуги  по  цене,  указанной  в  п.  2.1
настоящего Договора на основании акта приемки-передачи услуг и возместить
фактически   произведенные  командировочные  расходы  по  нормам  оплаты,
установленным   Правительством   Российской   Федерации   на    основании
подтверждающих документов.
    3.3. Стороны в течение 5 календарных дней после оформления заключения
подписывают акт приемки-передачи услуг.
                        4. Ответственность сторон
    4.1. За  невыполнение  или  ненадлежащее  выполнение  обязательств по
настоящему  Договору  Заказчик  и  Исполнитель  несут  ответственность  в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
    4.2. Заказчик не  несет  ответственность  за  несвоевременную  оплату
услуг  Исполнителя,  связанную  с  несвоевременным  поступлением денежных
средств из бюджета.
              5. Действие обстоятельств непреодолимой силы
    5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой стороной
за   неисполнение  обязательств  по  настоящему  Договору,  обусловленное
действием  обстоятельств  непреодолимой   силы,   т.е.   чрезвычайных   и
непредотвратимых  при данных условиях обстоятельств,  включая объявленную
или фактическую войну,  гражданские волнения,  эпидемии, блокаду, издание
актов государственных органов, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения
и другие природные стихийные бедствия.
    5.2. Сторона,  не  исполняющая  обязательств  по  настоящему Договору
вследствие действия непреодолимой силы,  должна незамедлительно известить
другую  Сторону  о  таких  обстоятельствах  и  их  влиянии  на исполнение
обязательств по настоящему Договору.
    5.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3
(трех) последовательных месяцев,  настоящий Договор может быть расторгнут
любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.
                      6. Порядок разрешения споров
    6.1. Все  споры  или  разногласия,  по  которым  Стороны не достигнут
договоренности,   подлежат   рассмотрению   в   суде   в    установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
                            7. Прочие условия
    7.1. Настоящий  Договор  вступает  в  силу с _________ и действует до
исполнения Сторонами своих обязательств.
    7.2. В  случае  изменения  у  какой-либо  из  Сторон местонахождения,
названия,  банковских реквизитов  и  прочее  она  обязана  в  течение  10
(десяти)  дней  официально  письменно  известить  об этом другую Сторону,
причем в письме необходимо указать,  что оно является неотъемлемой частью
настоящего Договора.
    7.3. Настоящий  Договор  составлен  в   двух   экземплярах,   имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
    7.4. Любые изменения и дополнения к настоящему  Договору  имеют  силу
только  в  том  случае,  если они оформлены в письменном виде и подписаны
обеими Сторонами.
    7.5. Вопросы,  не урегулированные настоящим Договором,  разрешаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
            10. Местонахождение и банковские реквизиты сторон
ЗАКАЗЧИК                          ИСПОЛНИТЕЛЬ
________________________________  ________________________________
   (юридический и фактический        (юридический и фактический
________________________________  ________________________________
  адрес, банковские реквизиты,      адрес, банковские реквизиты,
________________________________  ________________________________
             ИНН)                              ИНН)
________________________________  ________________________________
      (должность, подпись,              (должность, подпись,
       инициалы, фамилия)                инициалы, фамилия)
                            М.П.                              М.П.
Комментарии
Мы будем рады любым предложениям и замечаниям по работе и содержанию сайта www.alta.ru.
Помогите нам стать лучше!