онлайн-справочник

Не действует
Утратил силу с 30.07.2010

История статусов

Приказ ГТК России от 28.06.2004 № 741

Образцы договоров

Документ полезен?
0 0
Комментарии
Редакции скрыты

Приказ ГТК РФ от 28 июня 2004 г. N 741
"О применении образцов договоров"

В целях совершенствования договорно-правовой работы в таможенных органах, а также для упорядочения нормативной правовой базы приказываю:

1. Таможенным органам при составлении и заключении договоров (контрактов) использовать прилагаемые образцы договоров:

- образец договора аренды (приложение 1)

- образец договора комиссии (приложение 2)

- образец договора подряда (приложение 3)

- образец договора поставки (приложение 4)

- образец договора безвозмездного пользования (приложение 5)

- образец договора возмездного оказания услуг (приложение 6)

- образец договора возмездного оказания услуг специалиста при проведении таможенного контроля (приложение 7).

2. Заместителю председателя ГТК России В.А. Крутских осуществлять контроль за исполнением настоящего приказа.

Председатель Комитета
действительный государственный советник
таможенной службы Российской Федерации
М.В. Ванин

Приложение 1
к приказу ГТК РФ
от 28 июня 2004 г. N 741

                          ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
 
                                N _________ 
 
 
 
____________________                              "__"____________20__ г. 
 (место заключения) 
_____________________________________, именуем ___ в дальнейшем Арендатор 
  (наименование таможенного органа) 
в лице _________________________________________________, действующего на 
           (должность, фамилия, имя, отчество) 
основании ______________________________________________, с одной стороны 
                   (положения, доверенности) 
и ______________________________________________________________________, 
    (наименование предприятия, учреждения, организации, фамилия, имя, 
                 отчество индивидуального предпринимателя) 
именуем __в дальнейшем Арендодатель, в лице ____________________________, 
                                               (фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании ____________________________________________, с 
                                 (Устава, положения, доверенности) 
другой стороны, именуемые  в   дальнейшем   Стороны, заключили  настоящий 
Договор о нижеследующем: 
 
 
                             1. Предмет договора 
 
  
     1.1.  Арендодатель  обязуется  передать  Арендатору   во   временное 
владение  и  пользование   (либо   временное   пользование)   сроком   на 
___следующее имущество: 
_________________________________________________________________________ 
(наименование и характеристики, иные отличительные особенности имущества, 
                        цель использования) * 
(далее - имущество), находящееся по адресу: ____________________________, 
а Арендатор обязуется выплачивать арендную плату в  размере    и   сроки, 
установленные в  разделе 2  настоящего Договора  и   возвратить   имущество 
на  условиях, предусмотренных настоящим Договором. 
     1.2. Указанное в  п.1.1   настоящего  Договора  имущество  принадлежит 
Арендодателю на праве __________________________________________________, 
                           (собственности, хозяйственного ведения, 
                                  оперативного управления) 
что подтверждается ______________________________________________________ 
                         (указывается документ, подтверждающий право 
                     собственности  или  иное вещное право Арендодателя) 
     1.3. Имущество должно быть передано Арендатору  в  течение  ________ 
дней со дня подписания настоящего Договора. 
     1.4.  Арендодатель  обязан  предоставить  Арендатору     имущество в 
состоянии, соответствующем  следующим условиям: _________________________ 
     1.5.  Имущество предназначено для использования в качестве _________ 
________________________________________________________________________. 
 
               2. Стоимость договора и порядок расчетов 
 
 
 
     2.1. За пользование  имуществом  Арендатор  уплачивает  Арендодателю 
арендную плату в размере ________________________________________________ 
                                   (сумма цифрами и прописью) 
В _______________________________________________________________________ 
  (год, месяц, поквартально, за весь срок действия настоящего Договора) 
     2.2. Оплата по настоящему Договору производится ____________________ 
________________________________________________________________________. 
          (единовременно, поэтапно с авансовым платежом и т.п.) 
     2.3. Размер арендной платы является фиксированным  и  пересмотру  не 
подлежит. В случае, если настоящий  Договор  заключается  на  срок  более 
одного года или пролонгации Договора, заключенного сроком  на  один  год, 
размер арендной платы может быть изменен, но не чаще одного раза в год. 
 
 
                           3. Обязательства сторон 
 
 
     3.1. Арендодатель обязан: 
     3.1.1. Передать  Арендатору  указанное  в   п.1   настоящего  Договора 
имущество  по  акту  сдачи-приемки  в  состоянии,   отвечающем   условиям 
настоящего Договора и назначению имущества. 
     3.1.2. Производить капитальный ремонт имущества. 
     3.1.3. Оказывать консультативную и  иную  помощь  в  целях  наиболее 
эффективного использования переданного в аренду имущества. 
     3.2. Арендатор обязан: 
     3.2.1. Использовать имущество в соответствии с условиями  настоящего 
Договора. 
     3.2.2. Поддерживать имущество в исправном состоянии, производить  за 
свой счет текущий ремонт. 
     3.2.3. Нести расходы по содержанию имущества. 
     3.2.4. Вносить в установленные настоящим  Договором  сроки  арендную 
плату. 
     3.2.5. Возвратить имущество  Арендодателю  в  течение  _______  дней 
после истечения срока аренды по акту сдачи-приемки  в  том   состоянии, в 
котором он его получил, с учетом нормального естественного износа. 
     3.3 Арендатор имеет право: 
     3.3.1. С согласия  Арендодателя  сдавать  арендованное   имущество в 
субаренду (поднаем). 
     3.3.2. На возмещение стоимости произведенных с согласия Арендодателя 
и за собственный счет улучшений арендованного имущества, неотделимые  без 
вреда для имущества 
     3.4. Арендодатель имеет право: 
     3.4.1. Осуществлять проверку  использования  Арендатором  имущества, 
переданного в соответствии с условиями настоящего Договора. 
 
 
                          4. Ответственность сторон 
 
 
     4.1.  За  неуплату  Арендатором  платежей  в  сроки,   установленные 
настоящим Договором, Арендатор уплачивает  Арендодателю  пеню  в  размере 
_______ % просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более _____% 
указанной суммы. 
     4.2. За несвоевременную передачу имущества  Арендодатель  уплачивает 
Арендатору пеню в размере ______% суммы арендной  платы  за  каждый  день 
просрочки, но не более _______ указанной суммы. 
     4.3.  Арендодатель  отвечает  за  недостатки   сданного     в аренду 
имущества,  полностью  или  частично  препятствующие  пользованию  им,  в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
     4.4. Арендатор не несет ответственность за несвоевременное  внесение 
арендной платы, связанное с несвоевременным поступлением денежных средств 
из бюджета. 
     4.5.  Ответственность  сторон  в   иных   случаях     определяется в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
     4.6.  Уплата  неустойки  не  освобождает   Стороны   от   исполнения 
обязательств, а также возмещения причиненных убытков. 
 
 
                5. Действие обстоятельств непреодолимой силы 
 
 
     5.1. Ни  одна  из  Сторон  не  несет  ответственность   перед другой 
Стороной   за   неисполнение   обязательств   по     настоящему Договору, 
обусловленное   действием   обстоятельств   непреодолимой      силы, т.е. 
чрезвычайных  и  непредотвратимых  при  данных  условиях   обстоятельств, 
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя  предвидеть  или 
избежать, в том числе  объявленная  или  фактическая  война,  гражданские 
волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и 
другие   природные   стихийные   бедствия,   а   также      издание актов 
государственных органов. 
     5.2. Свидетельство, выданное соответствующим  компетентным  органом, 
является достаточным подтверждением наличия и продолжительности  действия 
непреодолимой силы. 
     5.3. Сторона, не исполняющая  обязательств  по  настоящему  Договору 
вследствие   действия   обстоятельств    непреодолимой       силы, должна 
незамедлительно известить другую Сторону о  таких  обстоятельствах   и их 
влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору. 
     5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на  протяжении 
3  (трех)  последовательных  месяцев,  настоящий   Договор     может быть 
расторгнут любой из  Сторон  путем  направления  письменного  уведомления 
другой Стороне. 
 
 
                        6. Порядок разрешения споров 
 
 
     6.1. Все споры  или  разногласия,  возникающие  между   Сторонами по 
настоящему Договору или в связи  с  ним,  разрешаются  путем  переговоров 
между ними. 
     6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров 
они  подлежат  рассмотрению  в   арбитражном   суде     согласно порядку, 
установленному законодательством Российской Федерации. 
 
 
                          7. Срок действия договора 
 
 
     7.1. Срок аренды имущества начинает течь с _______________________ и 
заканчивается _________________________. ** 
     7.2. Если ни одна  из  Сторон  в  срок  до  ______   истечения срока 
действия настоящего Договора не заявит о намерении  его  расторгнуть,  то 
настоящий Договор пролонгируется на срок на тех же условиях. 
 
 
                 8. Порядок изменения и расторжения договора 
 
 
     8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору  имеют  силу 
только в том случае, если они оформлены в  письменном  виде  и  подписаны 
обеими Сторонами. 
     8.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место в соответствии 
с   п.5.4   настоящего  Договора  либо  по  соглашению  Сторон,   либо   на 
основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
     8.3. Настоящий Договор может быть  расторгнут  до  истечения  срока, 
указанного  в   пункте  7.1 ,  в  соответствии  с  действующим   гражданским 
законодательством  Российской Федерации. 
 
 
                              9. Прочие условия 
 
 
     9.1.  Настоящий  Договор  составлен  в  двух  экземплярах,   имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
     9.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются: 
     - 
     - 
     9.3. Другие условия по усмотрению Сторон __________________________. 
     9.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются  в 
соответствии с действующим законодательством. 
 
 
           10. Местонахождение и банковские реквизиты сторон. *** 
 
 
                АРЕНДАТОР                       АРЕНДОДАТЕЛЬ 
___________________________________ _____________________________________ 
 (юридический и фактический адрес,    (юридический и фактический адрес, 
___________________________________ _____________________________________ 
    Банковские реквизиты, ИНН)           банковские реквизиты, ИНН) 
___________________________________ _____________________________________ 
   (должность, подпись, инициалы,       (должность, подпись, инициалы, 
               фамилия)                             фамилия) 
 
 
                              М.П.                                   М.П.

______________________________

* При передаче имущества, находящегося в хозяйственном ведении или в оперативном управлении Арендодателя, настоящий Договор согласовывается с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять функции по управлению федеральным имуществом. При передаче недвижимого имущества настоящий Договор подлежит государственной регистрации в соответствии с действующим законодательством.

** В случае, если срок аренды превышает 1 год, то настоящий Договор вступает в силу после его государственной регистрации.

*** Данный раздел необходимо располагать целиком на одном листе без разрыва с текстом.

Приложение 2
к приказу ГТК РФ
от 28 июня 2004 г. N 741

                        ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА КОМИССИИ *(1) 
                           N ___________________ 
 
 
 
____________________________                         "__"___________20__ г. 
       (место заключения) 
 
_______________________________________, именуем __в дальнейшем Комитент, 
    (наименование таможенного органа) 
в лице _________________________________________________, действующего на 
            (должность, фамилия, имя, отчество) 
основании _____________________________________________, с одной стороны, 
                     (положения, доверенности) 
и ______________________________________________________________________, 
     (наименование предприятия, учреждения, организации, фамилия, имя, 
              отчество индивидуального предпринимателя) 
именуем ____в дальнейшем Комиссионер, в лице ___________________________, 
                                              (должность, фамилия, имя, 
                                                       отчество) 
действующего на основании ____________________________, с другой стороны, 
                       (Устава, положения, доверенности) 
на основании _______________________________________________, именуемые в 
                  (основания для заключения договора) 
дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 
                             1. Предмет договора 
 
     1.1. Комиссионер обязуется  по  поручению  Комитента   совершить для 
Комитента  за  его  счет  от  своего  имени  за  обусловленное  настоящим 
Договором вознаграждение следующее: ____________________________________. 
     1.2.  По  сделкам,  совершенным  Комиссионером  с  третьими  лицами, 
приобретает права и становится обязанным Комиссионер. 
     1.3. Ассортимент, количество  товаров  определяются  в  Спецификации 
(приложение __ к настоящему Договору). 
 
 
                    2. Сумма договора и порядок расчетов 
 
     2.1. Сумма настоящего Договора составляет _________________________, 
                                               (сумма цифрами и прописью) 
в том числе НДС _____% __________________________________________________ 
                                     (сумма цифрами и прописью) 
и включает в себя: __________________________, в том числе вознаграждение 
Комиссионеру в размере __% от суммы сделок. 
     2.2. Оплата по настоящему Договору производится  путем  перечисления 
денежных средств на расчетный счет Комиссионера в следующем порядке: 
     1) авансовый платеж в размере _% от общей суммы Договора составляет: 
_________________________, в том числе НДС ___% _________________________ 
(сумма цифрами и прописью)                     (сумма цифрами и прописью) 
осуществляется в течение ___ дней после заключения Договора *(2) ; 
2) окончательный расчет в сумме ____________________, в том числе НДС __% 
                            (сумма цифрами и прописью) 
___________________________осуществляется в течение ___ дней на основании 
(сумма цифрами и прописью) 
____________________________________________________________________ *(3) . 
                         (указать вид документа) 
     2.3.  На  период  действия  настоящего   Договора   сумма   является 
фиксированной и пересмотру не подлежит. 
 
                          3. Обязательства сторон  
 
     3.1. Комиссионер обязан: 
     3.1.1. Исполнить комиссионное поручение в соответствии с  указаниями 
Комитента на наиболее выгодных для Комитента условиях  в   соответствии с 
условиями настоящего Договора, обычаями делового оборота или иными обычно 
предъявляемыми требованиями, в течение __________ дней со дня  вступления 
настоящего Договора в силу. 
     3.1.2. По исполнении  поручения  в  течение  ____  дней  представить 
Комитенту отчет об исполнении комиссионного поручения. 
     3.1.3. Передать Комитенту  в  течение  ____  дней  после  исполнения 
комиссионного поручения все  полученное  им  по  сделкам,   заключенным в 
соответствии с настоящим Договором. 
     3.1.4.  Обеспечить  за  свой  счет   сохранность     переданного ему 
Комитентом по настоящему Договору имущества. 
     3.1.5.  В  случае  отступления  от  указаний  Комитента,   если   по 
обстоятельствам дела это необходимо в интересах Комитента  и  Комиссионер 
не мог предварительно запросить Комитента либо не получил в разумный срок 
ответ на свой запрос, незамедлительно уведомить  Комитента  о  допущенных 
отступлениях от настоящего Договора. 
     3.1.6.  В  случае  заключения  Комиссионером  с  согласия  Комитента 
договора субкомиссии,  он  остается  ответственным  перед   Комитентом за 
действия субкомиссионера в соответствии с условиями настоящего  Договора, 
а заключение договора субкомиссии не должно повлечь  увеличения  расходов 
по выполнению комиссионного поручения. 
     3.1.7. Комиссионер не вправе удерживать  находящиеся  у  него  вещи, 
которые  подлежат  передаче  Комитенту,  в  обеспечение     требований по 
настоящему Договору. 
     3.2. Комитент обязан: 
     3.2.1. Принять от Комиссионера все исполненное по поручению. 
     3.2.2. Сообщить Комиссионеру  о  возражениях  по  отчету  в  течение 
____ дней со  дня  получения  отчета.  При  отсутствии   возражений отчет 
считается принятым. 
     3.2.3.  Оплатить  Комиссионеру  расходы,  связанные  с   исполнением 
поручения, и комиссионное вознаграждение в соответствии с  п.2   настоящего 
Договора. 
 
                          4. Ответственность сторон 
 
     4.1.   В   случае   нарушения   сроков   исполнения    обязательств, 
предусмотренных настоящим  Договором,  Комиссионер  уплачивает  Комитенту 
пеню в размере _______% стоимости  настоящего  Договора  за  каждый  день 
просрочки. 
     4.2. В случае просрочки платежей  по  настоящему  Договору  Комитент 
выплачивает Комиссионеру пеню в  размере  ________________%  просроченной 
суммы за каждый  день  просрочки,  но  не  более   _______________% суммы 
комиссионного вознаграждения. 
     4.3. Комитент не несет  ответственность  за  несвоевременную  оплату 
услуг Комиссионера, связанную  с  несвоевременным  поступлением  денежных 
средств из бюджета. 
     4.4.  Ответственность  Сторон  в   иных   случаях     определяется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
     4.5.  Уплата  неустойки  не  освобождает   Стороны   от   исполнения 
обязательств по настоящему Договору и устранения допущенных нарушений. 
     4.6. В случае утраты, недостачи или повреждения имущества  Комитента 
Комиссионер  обязан  возместить  Комитенту  убытки,  а  также  уплачивает 
неустойку в размере _____% стоимости имущества.  
 
               5. Действие обстоятельств непреодолимой силы 
 
     5.1. Ни  одна  из  Сторон  не  несет  ответственность   перед другой 
Стороной   за   неисполнение   обязательств   по     настоящему Договору, 
обусловленное   действием   обстоятельств   непреодолимой      силы, т.е. 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в  том 
числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения,  эпидемии, 
блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения  и  другие  природные 
стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов. 
     5.2. Свидетельство, выданное соответствующим  компетентным  органом, 
является достаточным подтверждением наличия и продолжительности  действия 
непреодолимой силы. 
     5.3. Сторона, не исполняющая  обязательств  по  настоящему  Договору 
вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно  известить 
другую Сторону  о  таких  обстоятельствах  и  их  влиянии  на  исполнение 
обязательств по Договору. 
     5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на  протяжении 
3  (трех)  последовательных  месяцев,  настоящий   Договор     может быть 
расторгнут любой из  Сторон  путем  направления  письменного  уведомления 
другой Стороне. 
 
                        6. Порядок разрешения споров 
 
     6.1. Все споры  или  разногласия,  возникающие  между   Сторонами по 
настоящему Договору или в связи  с  ним,  разрешаются  путем  переговоров 
между ними. 
     6.2.   В   случае   невозможности   разрешения     разногласий путем 
переговоров,  они  подлежат  рассмотрению  в  арбитражном  суде  согласно 
установленному законодательством Российской Федерации порядку. 
 
                7. Порядок изменения и расторжения договора  
 
     7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору  имеют  силу 
только в том случае, если они оформлены в  письменном  виде  и  подписаны 
обеими Сторонами. 
     7.2. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь  место  в 
соответствии с  п.5.4  настоящего Договора либо по соглашению Сторон,  либо 
на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
     7.3. Комитент вправе  прекратить  Договор  в  любое  время,  уплатив 
Комиссионеру вознаграждение за совершенные им в период действия  Договора 
сделки и возместив его  расходы  по  выполнению  данного  ему  поручения. 
Отмена поручения оформляется извещением, направляемым Комитентом в  адрес 
Комиссионера не менее чем за 20 дней до предполагаемого  дня  расторжения 
настоящего Договора. 
     7.4. Комиссионер  не  вправе  отказаться  от  исполнения  настоящего 
Договора кроме случая, когда он заключен без указания срока его действия. 
В этом  случае  Комиссионер  должен  уведомить  Комитента  о  прекращении 
Договора не позднее чем за тридцать дней до  предполагаемого  расторжения 
Договора. 
 
 
                              8. Прочие условия 
  
     8.1. Настоящий Договор вступает в  действие  с   _________________ и 
действует  до  (или  до  исполнения  сторонами  своих     обязательств по 
договору). 
     8.2. В случае изменения  у  какой-либо  из  Сторон  местонахождения, 
названия, банковских реквизитов  и  прочего  она  обязана  в   течение 10 
(десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме 
необходимо указать,  что  оно  является  неотъемлемой  частью  настоящего 
Договора. 
     8.3.  Настоящий  Договор  составлен  в  двух  экземплярах,   имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
     8.4. Следующие приложения являются  неотъемлемой  частью  настоящего 
Договора: 
     - Спецификация на ________листах *(4) . 
     - 
     8.5.      Другие      условия       по       усмотрению       Сторон 
___________________________. 
     8.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются  в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
  
              9. Местонахождение и банковские реквизиты сторон *(5) 
  
КОМИТЕНТ                            КОМИССИОНЕР 
___________________________________ _____________________________________ 
 (юридический и фактический адрес,    (юридический и фактический адрес, 
___________________________________ _____________________________________ 
        банковские реквизиты,               банковские реквизиты, 
___________________________________ _____________________________________ 
               ИНН)                                 ИНН) 
___________________________________ _____________________________________ 
       (должность, подпись,                  (должность, подпись, 
        инициалы, фамилия)                    инициалы, фамилия) 
 
                              М.П.                                   М.П.

______________________________

*(1) В зависимости от вида поставляемой продукции Сторонами могут быть согласованы иные условия Договора комиссии.

*(2) Размер авансового платежа устанавливается Правительством Российской Федерации.

*(3) Комиссионное вознаграждение и в отдельных случаях оплата исполненного комиссионного поручения может производиться после утверждения Комитентом письменного отчета Комиссионера об исполнении поручения.

*(4) В отдельных случаях вместо Спецификации может быть опись товаров, переданных на комиссию.

*(5) Данный раздел необходимо располагать целиком на одном листе без разрыва с текстом.

Приложение 3
к приказу ГТК РФ
от 28 июня 2004 г. N 741

ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА ПОДРЯДА
N _________

Приложение 1 . Техническое задание на выполнение работ
Приложение 2 . Календарный план выполнения работ

____________________ "___"___________20__ г.
(место заключения)
______________________________________, именуем __ в дальнейшем Заказчик,
(наименование таможенного органа)
в лице _________________________________________________, действующего на
(должность, фамилия, имя, отчество)
основании _____________________________________________, с одной стороны,
(положения, доверенности)
и ______________________________________________________________________,
(наименование предприятия, учреждения, организации)
именуем __в дальнейшем Подрядчик, в лице _______________________________,
(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ______________________________________________,
(Устава, положения, доверенности)
с другой стороны, в соответствии с _____________________________________,
(основание для заключения договора) *(1)
именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу,
указанную в п.1.2 настоящего Договора и сдать ее результат Заказчику, а
Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующие работы в соответствии с
техническим заданием ( приложение 1 к Договору): _________________________
_________________________________________________________________________
(указывается полное наименование работ)
(далее - работы).
Для выполнения указанных работ Заказчик обязуется представить в срок
до ____ необходимую проектную и сметную документацию.
1.3. Предусмотренные настоящим Договором работы выполняются в полном
соответствии с __________________________________________________________
(ТУ и другие документы, утвержденные или
согласованные в установленном порядке, их номера и даты)
Срок выполнения работ с ______ до _____. Подрядчик имеет право (не
имеет права) выполнить работы досрочно.

1.5. Работа считается выполненной после подписания акта
сдачи-приемки работы Заказчиком.

2. Сумма договора и порядок расчетов

2.1. Работы оплачиваются Заказчиком в строгом соответствии с
объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований.
2.2. Сумма настоящего Договора составляет _________________________,
(сумма цифрами и прописью)
в том числе НДС ___% ___________________________________________________.
(сумма цифрами и прописью)
2.3. Оплата по настоящему Договору производится ____________________
______________________________________________________путем ____________.
(единовременно, поэтапно с авансовым платежом и т.п.) (форма оплаты)
Оплата производится в течение ___ дней со дня подписания Сторонами
акта сдачи-приемки.
2.4 Размер авансового платежа не более __% от суммы Договора
составляет
______________________________, в том числе НДС ____% ___________________
(сумма цифрами и прописью) (сумма цифрами и прописью)
В случае выполнения работ отдельными этапами авансирование
осуществляется поэтапно *(2) .
2.5. Цена работ на период действия Договора является фиксированной и
пересмотру не подлежит.

3. Обязательства сторон

3.1. Заказчик имеет право:
3.1.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой
Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.
3.1.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему
результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены
пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об
отказе Заказчика от исполнения Договора.
3.2. Подрядчик обязан:
3.2.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные
календарным планом выполнения работ ( приложение 2 к Договору), являющимся
неотъемлемой частью настоящего Договора, и сдать работы Заказчику в
состоянии, соответствующем условиям настоящего Договора.
3.2.2. Согласовывать с Заказчиком заключение договоров субподряда со
специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по
настоящему Договору, и обеспечивать контроль за ходом выполняемых ими
работ.
3.2.3. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения
материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи,
или иного используемого для исполнения договора имущества.
3.2.4. По окончании работ передать ее результат и права на нее
Заказчику, а также передать Заказчику информацию, необходимую для
эксплуатации и иного использования результата работ.
3.2.5. Предоставить срок гарантии нормального функционирования
результатов работы на ________ месяцев с даты подписания Сторонами акта
сдачи-приемки или акта устранения недостатков, за исключением случаев
преднамеренного повреждения указанных результатов со стороны третьих лиц.
3.2.6. При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации
недостатков, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию
результатов работы до их устранения, устранить недостатки за свой счет.
При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
3.2.7. Возвратить по окончании работ неиспользованные материалы и
имущество, предоставленные Заказчиком для производства работ, в том
состоянии, в котором они были предоставлены ранее.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. В течение ____дней после получения от Подрядчика извещения об
окончании работы (этапа работ) либо по истечении срока, указанного в
п.1.5 настоящего Договора, осмотреть и принять результаты работы, а при
обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результаты работы, или
иных недостатков в работе, немедленно уведомить об этом Заказчика.
3.3.2. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки,
установленные настоящим Договором.

4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о
выполнении работ.
4.2. Сдача результатов работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком
производится в соответствии с гражданским законодательством и оформляется
актом выполненных работ, подписываемым обеими Сторонами, с указанием
недостатков (в случае их обнаружения), а также сроков и порядка их
устранения.
В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ
условиям настоящего Договора, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом
Подрядчика, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их
исправлений и направляет его Подрядчику.
Подрядчик обязан в течение _____ со дня получения указанного акта
устранить выявленные недостатки за свой счет.
4.3. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим
качеством результата работы, также в случаях, если оно было выявлено
после истечения сроков, указанных в Договоре.
4.4. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта
сдачи-приемки или акта устранения недостатков *(3) .
4.5. После ввода объекта в эксплуатацию Подрядчик обязуется
представить Заказчику в течение шести месяцев необходимую документацию
для постановки объекта на баланс.

5. Ответственность сторон

5.1. За нарушение установленного по Договору конечного срока
выполнения работ и за нарушение сроков выполнения этапов, если они
предусмотрены по Договору, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере
____% цены работ или этапа за каждый день просрочки, но не более ____%
указанной цены.
5.2. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков
платежей Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере ________%
неперечисленной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более ___%
указанной суммы.
5.3. Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату
выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением денежных
средств из бюджета.
5.4. Ответственность сторон в иных случаях определяется в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения
обязательств по настоящему Договору или устранения нарушений.

6. Действие обстоятельств непреодолимой силы

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой
Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору,
обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е.
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств,
возникших помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или
избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские
волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и
другие природные стихийные бедствия, а также издание актов
государственных органов.
6.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом,
является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия
непреодолимой силы.
6.3. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Договору
вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить
другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение
обязательств по Договору.
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении
3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть
расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления
другой Стороне.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по
настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров
между ними.
7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров
они подлежат рассмотрению в арбитражном суде согласно порядку,
установленному законодательством Российской Федерации.

8. Порядок изменения и расторжения договора

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу
только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны
обеими Сторонами.
8.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место в соответствии
с п.6.4 настоящего Договора либо по соглашению Сторон, либо на
основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.3. Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем
порядке в соответствии с п.3.1.2. настоящего Договора без возмещения
Подрядчику убытков, связанных с расторжением договора.
8.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна
направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий
Договор другой Стороне не позднее чем за _________________ дней до
предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.

9. Прочие условия

9.1. Настоящий Договор вступает в действие с _________________ и
действует до _______________________ (или до исполнения Сторонами своих
обязательств по договору).
9.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения,
названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10
(десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме
необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего
Договора.
9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9.4. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего
Договора:
- приложение 1 . Техническое задание на ________ листах.
- приложение 2 . Календарный план выполнения работ на ________листах.
-
-
9.5. Другие условия по усмотрению Сторон __________________________.
9.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. Местонахождение и банковские реквизиты сторон *(4)

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК
___________________________________ _____________________________________
(юридический и фактический адрес, (юридический и фактический адрес,
___________________________________ _____________________________________
банковские реквизиты, банковские реквизиты,
___________________________________ _____________________________________
ИНН) ИНН)
___________________________________ _____________________________________
(должность, подпись, (должность, подпись,
инициалы, фамилия) инициалы, фамилия)

М.П. М.П.

______________________________

*(1) Основанием для заключения договора является решение Конкурсной комиссии (в случае размещение заказа на подрядные работы у единственного источника необходимо согласование этого размещения с Минэкономразвития России).

*(2) Размер авансового платежа устанавливается Правительством Российской Федерации.

*(3) В случае выполнения работ отдельными этапами сдача-приемка выполненных работ осуществляется поэтапно.

*(4) Данный раздел необходимо располагать целиком на одном листе без разрыва с текстом.

Приложение 1
к образцу договора
подряда
от ______ N ______

                  ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 
_________________________________________________________________________ 
                          (наименование работ)

Текст составляется в произвольной форме в соответствии с условиями договора подряда.

Предлагается включить в содержание технического задания следующие разделы.

1. Полное наименование Заказчика.

2. Полное наименование Подрядчика.

3. Основание для проведения работ.

4. Цель и исходные данные.

5. Требования Заказчика к выполнению работ.

6. Требования Подрядчика к выполнению работ.

7. Технико-экономическое обоснование.

8. Патентно-лицензионное обоснование (при необходимости наличия такового).

9. Работы проводятся в _______________этапов в соответствии с календарным планом выполнения работ (приложение _____к Договору).

10. Приложения.

Приложение 2
к образцу договора
подряда
от ______ N ______

Календарный план выполнения работ

N п/п	Наименование работ по Договору и основных этапов его выполнения	Срок выполнения: начало - окончание (число, месяц, год)	Цена этапа (руб.)
1	2	3	4


	Всего:

ЗАКАЗЧИК                            ПОДРЯДЧИК 
___________________________________ _____________________________________ 
       (должность, подпись,                  (должность, подпись, 
        инициалы, фамилия)                    инициалы, фамилия) 
 
                              М.П.                                   М.П.

Приложение 4
к приказу ГТК РФ
от 28 июня 2004 г. N 741

ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ
N ___________

Приложение 1 . Спецификация на поставку продукции
Приложение 2 . Протокол согласования договорной цены на поставляемую
продукцию

__________________ "__"__________ 20__ г.
(место заключения)
________________________________________________, именуем __ в дальнейшем
(наименование таможенного органа)
Заказчик, в лице __________________________________________, действующего
(должность, фамилия, имя, отчество)
на основании __________________________________________, с одной стороны,
(положения, доверенности)
и ______________________________________________________________________,
(наименование предприятия, учреждения, организации)
именуем __в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ____________________________________________, с
(Устава, положения, доверенности)
другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с ________
________________________________________________________________________,
(основание для заключения договора) *(1)
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется
поставить Заказчику _____________________________________________________
(наименование продукции согласно решению Конкурсной
комиссии)
(далее - продукция) в соответствии со Спецификацией ( приложение 1 к
настоящему Договору), а Заказчик принять и оплатить продукцию в
соответствии с Протоколом согласования договорной цены на поставляемую
продукцию ( приложение 2 к настоящему Договору) *(2) .

2. Сумма договора и порядок расчетов *(3)

2.1. Продукция оплачивается Заказчиком в строгом соответствии с
объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований по ценам,
отраженным в Протоколе согласования договорной цены ( приложение 2 к
настоящему Договору).
2.2. Сумма настоящего Договора составляет ________________________,
(сумма цифрами и прописью)
в том числе НДС __% ____________________________________________________.
(сумма цифрами и прописью)
2.3. Оплата по настоящему Договору производится путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке:
1) авансовый платеж в размере ___% от общей суммы Договора
составляет: ___________________, в том числе НДС _% _____________________
(сумма цифрами и (сумма цифрами и
прописью) прописью)
осуществляется в течение ___ дней после заключения Договора *(4) ;
2) последующая оплата в сумме _________________, в том числе НДС __%
(сумма цифрами и
прописью)
____________________________осуществляется в течение ___дней на основании
(сумма цифрами и прописью)
____________________________________________________________________ *(5) .
(счета-фактуры, счета, или иных документов, подтверждающих выполнение
поставки)
2.4. Цена продукции на период действия Договора является
фиксированной и пересмотру не подлежит.
2.5. Стоимость доставки продукции, тары, упаковки и маркировки
входит в стоимость продукции по настоящему Договору. Если доставка
продукции не входит в стоимость продукции, и в случаях, когда такая
доставка осуществляется:
а) Поставщиком - указать, что оплата производится в течение ____дней
на основании ______________________________, представленного Поставщиком.
(указать вид документа)
б) самовывозом Заказчика - указать, что доставка осуществляется
силами и средствами Заказчика (Грузополучателя).

3. Условия и сроки поставки *(6)

3.1. Поставка продукции производится в соответствии со Спецификацией
( приложение 1 к настоящему Договору) и Разнарядкой (приложение ____ к
настоящему Договору).
3.2. Поставщик обязуется поставить Заказчику продукцию в течение ___
_______ дней (месяцев) с ________________________________________________
(даты заключения Договора, даты перечисления
________________________________________________________________________.
авансового платежа с лицевого счета Заказчика, даты поступления
авансового платежа на расчетный счет Поставщика и т.д.)
3.3. Изготовление, приемка и оценка качества продукции
осуществляется в полном соответствии с __________________________________
________________________________________________________________________.
(ТУ и другие документы, утвержденные и согласованные в установленном
порядке, их номера и даты)
С каждым комплектом продукции поставляется (при необходимости):
_________________________________________________________________________
(паспорт, гарантийный талон, техническая и эксплуатационная документация
на русском языке, копии соответствующих сертификатов
на поставляемую продукцию)
3.4. Упаковка продукции должна обеспечивать ее сохранность при
транспортировке и хранении.
3.5. Грузополучателем продукции является __________________________.
(наименование таможенного
органа и его местонахождение)
3.6. Продукция доставляется Поставщиком на склад Заказчика
(Грузополучателя) ____________________________транспортом или самовывозом
(указать вид транспортировки)
Заказчика (Грузополучателя).

4. Обязательства сторон *(7)

4.1. Поставщик обязуется:
4.1.1. Поставить продукцию в соответствии с условиями настоящего
Договора.
4.1.2. В письменной форме известить Заказчика (Грузополучателя) о
готовности продукции к отгрузке не позднее чем за _______ дней до
__________.
4.1.3. Поставщик гарантирует соответствие поставляемой продукции
техническим условиям при ее использовании и хранении и несет все расходы
по замене или ремонту дефектной продукции, выявленной Заказчиком в
течение гарантийного срока, если дефект не зависит от условий хранения
или неправильного обращения.
4.1.4. Поставщик обязуется обеспечить гарантийное обслуживание
поставляемой продукции в соответствии с гарантийными обязательствами
(приложение _____________ к Договору), являющимися неотъемлемой частью
настоящего Договора.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Принять и оплатить продукцию в соответствии с условиями
настоящего Договора.
4.2.2. В течение ____________________ дней после получения извещения
Поставщика о готовности продукции к отгрузке, но не позднее ___________
дней до наступления периода поставки, направить Поставщику отгрузочную
разнарядку *(8) .
4.3. Поставщик по согласованию с Заказчиком имеет право на досрочную
поставку продукции.
4.4. Стороны не вправе передавать свои права и обязательства по
настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой
Стороны.

5. Порядок приемки продукции *(9)

5.1. Порядок приемки продукции Заказчиком по количеству и качеству
регулируется действующими Инструкциями о порядке приемки продукции
производственно-технического назначения и товаров народного потребления
по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете
Министров СССР от 15.06.1965 N П-6 , о порядке приемки продукции
производственно-технического назначения и товаров народного потребления
по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете
Министров СССР от 25.04.1966 N П-7 .
5.2. Датой поставки продукции считается дата подписания Сторонами
(или их представителями) акта сдачи-приемки или акта устранения
недостатков *(10) .
5.3. Некачественная (некомплектная) продукция считается
непоставленной.

6. Ответственность сторон

6.1. При нарушении сроков поставки продукции Поставщик уплачивает
Заказчику пеню в размере _______% стоимости непоставленной в срок
(недопоставленной) продукции за каждый день просрочки, но не более ____%
указанной стоимости.
6.2. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков
платежей Заказчик уплачивает Поставщику пеню в размере ___% не
перечисленной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более ___%
указанной суммы.
6.3. Поставщик несет ответственность за качество, комплектацию и
количество поставляемой продукции, а также за недопоставку продукции.
6.4. Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату
поставляемой продукции, связанную с несвоевременным поступлением денежных
средств из бюджета.
6.5. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения
обязательств по настоящему Договору.

7. Действие обстоятельств непреодолимой силы

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой
Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору,
обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е.
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том
числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии,
блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные
стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.
7.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом,
является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия
непреодолимой силы.
7.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему
Договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно
известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на
исполнение обязательств по Договору.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении
3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть
расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления
другой Стороне.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по
настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров
между ними.
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров
они подлежат рассмотрению в арбитражном суде согласно порядку,
установленному законодательством Российской Федерации.

9. Порядок изменения и расторжения договора *(11)

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу
только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны
обеими Сторонами.
9.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место в соответствии
с п.7.4 настоящего Договора либо по соглашению Сторон, либо на
основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна
направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий
Договор другой Стороне не позднее чем за _________________ дней до
предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.

10. Прочие условия *(12)

10.1. С момента подписания Сторонами настоящего Договора все
предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.
10.2. Настоящий Договор вступает в действие с ______________и
действует до __________________ (или до исполнения Сторонами своих
обязательств и завершения всех взаиморасчетов по Договору).
10.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения,
названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10
(десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме
необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего
Договора.
10.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, 2 (два) из них находятся у Заказчика и 1
(один) у Поставщика.
10.5. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего
Договора:
- приложение 1 . Спецификация на поставку продукции на ________
листах.
- приложение 2 . Протокол согласования договорной цены на ___ листах.
- и др.
10.6. Другие условия по усмотрению Сторон ___________________.
10.7. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. Местонахождение и банковские реквизиты сторон *(13)

М.П. М.П.

______________________________

*(1) Основанием для заключения договора является решение Конкурсной комиссии (в случае закупки продукции у единственного источника необходимо согласование этой закупки с Минэкономразвития России).

*(2) В отдельных случаях оплата продукции может производиться в соответствии с Протоколом согласования договорной цены на основании графика финансирования (приложение _____ к настоящему Договору).

*(3) В зависимости от вида поставляемой продукции в настоящем разделе может быть указан иной порядок расчетов.

*(4) Размер авансового платежа устанавливается Правительством Российской Федерации.

*(5) В настоящем разделе может быть предусмотрен третьим подпунктом окончательный расчет. В отдельных случаях оплата продукции возможна по факту поставки. В зависимости от вида продукции договорные цены за единицу продукции обосновываются Поставщиком справочно-калькуляционными материалами.

*(6) В зависимости от вида поставляемой продукции, в настоящем разделе могут быть указаны дополнительные условия поставки, в том числе требования Заказчика к таре, упаковке, маркировке продукции, и соответствии ее определенным ГОСТам или техническим условиям и т.д.

*(7) Обязательства Сторон уточняются и формулируются в зависимости от вида поставляемой продукции.

*(8) Отгрузочная разнарядка применяется в случае, когда Заказчику необходимо дать указания Поставщику об отгрузке продукции нескольким грузополучателям.

*(9) Порядок приема продукции уточняется и согласовывается Сторонами в зависимости от вида поставляемой продукции.

*(10) Акт устранения недостатков составляется в случае несоответствия поставляемой продукции условиям Договора.

*(11) Порядок изменения и расторжения договора уточняется и согласовывается Сторонами в зависимости от вида поставляемой продукции.

*(12) В зависимости от вида поставляемой продукции в настоящем разделе могут быть указаны иные условия и приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемой частью.

*(13) Данный раздел необходимо располагать целиком на одном листе без разрыва с текстом.

Приложение 1
к образцу договора поставки
от _______N _______________

Спецификация на поставку продукции*

N п/п	Наименование продукции	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу продукции, (руб.)	Общая стоимость, (руб.)
1	2	3	4	5	6

	Всего:

______________________________

* В случае необходимости в спецификации на поставку продукции может быть указан срок поставки. Также может быть предусмотрен отдельным приложением к настоящему Договору график поставки.

ЗАКАЗЧИК                            ПОСТАВЩИК 
___________________________________ _____________________________________ 
       (должность, подпись,                  (должность, подпись, 
        инициалы, фамилия)                    инициалы, фамилия) 
                              М.П.                                   М.П.

Приложение 2
к образцу договора поставки
от _______N _______________

 
                   ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ 
                        НА ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПРОДУКЦИЮ 
 
________________________________________________________________________ * 
            (может быть указан вид поставляемой продукции) 
     Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика ___________________________ 
                                               (фамилия, имя, отчество) 
и от лица Поставщика ____________________________________________________ 
                                   (фамилия, имя, отчество) 
удостоверяем, что Сторонами достигнуто  соглашение  о величине договорной 
цены на ______________________за единицу продукции _____________________, 
       (наименование продукции)                (сумма цифрами и прописью) 
в том числе НДС ___% ___________________________________________________. 
                                    (сумма цифрами и прописью) 
Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и 
платежей между Заказчиком и Поставщиком. 
 
ЗАКАЗЧИК                            ПОСТАВЩИК 
___________________________________ _____________________________________ 
       (должность, подпись,                  (должность, подпись, 
        инициалы, фамилия)                    инициалы, фамилия) 
 
       Главный бухгалтер                   Главный бухгалтер 
___________________________________ _____________________________________ 
    (подпись, инициалы, фамилия)        (подпись, инициалы, фамилия) 
                              М.П.                                   М.П. 
______________________________

* В Протоколе согласования договорной цены на поставляемую продукцию могут быть оговорены затраты, включаемые в цену продукции (транспортировка, маркировка, упаковка и др.), а также установлено, что цена является фиксированной и пересмотру не подлежит.

Приложение 5
к приказу ГТК РФ
от 28 июня 2004 г. N 741

ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА
БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
N ____________

Приложение . Спецификация на передаваемое в безвозмездное пользование
имущество

___________________ "__"_________20__ г.
(место заключения)
________________________________,именуем __ в дальнейшем Ссудополучатель,
(наименование таможенного органа)
в лице _________________________________________________, действующего на
(должность, фамилия, имя, отчество)
основании _____________________________________________, с одной стороны,
(положения, доверенности)
и ______________________________________________________________________,
(наименование предприятия, учреждения, организации, фамилия, имя,
отчество индивидуального предпринимателя)
именуем __ в дальнейшем Ссудодатель, в лице ____________________________,
(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ____________________________________________, с
(Устава, положения, доверенности)
другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Ссудодатель обязуется передать в безвозмездное пользование
Ссудополучателю имущество, указанное в п.1.2. настоящего Договора.
1.2. Передаваемое имущество: ___________________(далее - имущество).
(указать вид имущества)
Стоимость имущества определена в размере ____________________рублей.
1.3. Полный состав передаваемого имущества определяется
спецификацией , являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.4. Указанное в п.1.2. имущество принадлежит Ссудодателю:
_________________________________________________________________________
(на правах собственности, оперативного управления, хозяйственного ведения
и т.п.).
1.5. Передаваемое имущество будет использоваться в качестве:
_________________________________________________________________________
(указать цель использования)

2. Порядок передачи и приемки

2.1. Имущество подлежит передаче Ссудополучателю в течение _________
дней с момента подписания настоящего Договора обеими Сторонами.
2.2. Передача имущества оформляется актом сдачи-приемки, который
подписывается обеими Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего
Договора.

3. Права и обязанности

3.1. Ссудодатель обязан:
3.1.1. Передать Ссудополучателю имущество в соответствии со
спецификацией к настоящему Договору;
3.1.2. Предоставить всю необходимую технико-эксплутационную
документацию на передаваемое имущество по настоящему Договору;
3.1.3. Обеспечить техническую поддержку и сопровождение переданного
имущества.
3.2. Ссудополучатель обязан:
3.2.1. Использовать имущество в соответствии с условиями, указанными
в п.1.5. ;
3.2.2. Поддерживать имущество, полученное в безвозмездное
пользование в исправном состоянии;
3.2.3. Нести расходы по содержанию имущества;
3.2.4. Не передавать без письменного согласия Ссудодателя имущество
третьим лицам.

4. Ответственность сторон

4.1. Ссудодатель несет ответственность за недостатки имущества, о
которых он умышленно не проинформировал Ссудополучателя при передаче. При
обнаружении таких недостатков, Ссудополучатель вправе требовать их
устранения за счет Ссудодателя.
4.2. Ссудодатель не несет ответственность за недостатки имущества,
которые им были оговорены в акте сдачи-приемки.
4.3. Ссудополучатель несет риск случайной гибели или повреждения
полученного в безвозмездное пользование имущества, если такое имущество
погибнет или будет испорчено в связи с его использованием не в
соответствии с настоящим Договором или назначением имущества, либо
передачи имущества третьему лицу без согласия Ссудодателя.
4.4. В случаях, не оговоренных в настоящем договоре, Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

5. Порядок рассмотрения споров

5.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по
настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.
5.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Порядок изменения и расторжения договора

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются
Дополнительным соглашением, являющимся его неотъемлемой частью.
6.2. Досрочное расторжение настоящего Договора возможно по
соглашению Сторон, либо на основаниях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
6.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна
направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий
Договор другой Стороне не позднее чем за ________________________ дней до
предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.

7. Прочие условия

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими
Сторонами и действует в течение 1 года.
7.2. Если по истечении одного года, ни одна из Сторон не предложит
прекратить действие настоящего Договора, он автоматически пролонгируется
на 1 год.
7.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу.
7.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора является:
- спецификация на передаваемое в безвозмездное пользование имущество
-
7.5. Другие условия по усмотрению Сторон ___________________________
7.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Местонахождение и банковские реквизиты сторон *

ССУДОДАТЕЛЬ ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ
___________________________________ _____________________________________
(юридический и фактический адрес, (юридический и фактический адрес,
___________________________________ _____________________________________
банковские реквизиты, банковские реквизиты,
___________________________________ _____________________________________
ИНН) ИНН)
___________________________________ _____________________________________
(должность, подпись, (должность, подпись,
инициалы, фамилия) инициалы, фамилия)
М.П. М.П.

______________________________

* Данный раздел необходимо располагать целиком на одном листе без разрыва с текстом.

Приложение
к образцу договора безвозмездного
пользования от ________N ________

Спецификация
на передаваемое в безвозмездное пользование имущество

N п/п	Наименование	Технические характеристики	Индивидуальные признаки (серийный номер и пр.)
1	2	3	4

ССУДОДАТЕЛЬ                         ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ 
___________________________________ _____________________________________ 
       (должность, подпись,                  (должность, подпись, 
        инициалы, фамилия)                    инициалы, фамилия) 
                               М.П.                       М.П.

Приложение 6
к приказу ГТК РФ
от 28 июня 2004 г. N 741

ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
N __________

__________________ "___"________________20__ г.
(место заключения)
_____________________________________________, именуем______ в дальнейшем
(наименование таможенного органа)
Заказчик в лице ________________________________________, действующего на
(должность, фамилия, имя, отчество)
основании _____________________________________________, с одной стороны,
(положения, доверенности)
и ______________________________________________________________________,
(наименование предприятия, учреждения, организации)
именуем __ в дальнейшем Исполнитель, в лице ____________________________,
(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ____________________________________________, с
(Устава, положения, доверенности)
другой стороны, в соответствии с _______________________________________,
(основание для заключения договора) *
именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по
заданию Заказчика оказать услуги, указанные в п.1.2 настоящего Договора,
а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги:
_________________________________________________________________________
(перечислить услуги)
(далее - услуги).
1.3. Услуги считаются оказанными после подписания акта о выполнении
услуг по настоящему Договору Заказчиком или его уполномоченным
представителем.

2. Сумма договора и порядок расчетов

2.1. Услуги оплачиваются Заказчиком в строгом соответствии с
объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований.
2.2. Сумма настоящего Договора составляет
________________________________________________________________________,
(сумма цифрами и прописью)
в том числе НДС __% ____________________________________________________.
(сумма цифрами и прописью)
2.3. Оплата по настоящему Договору производится: ________________ ** .

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Оказать услуги надлежащего качества.
3.1.2. Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в п.7.1
настоящего Договора.
3.1.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные
недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил
отступление от условий Договора, ухудшившее качество работы, в течение
____ дней.
3.1.4. Выполнить работу лично.
3.1.5. Представить отчет об исполнении услуг и иные документы,
необходимые для обеспечения контроля за расходованием бюджетных средств.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Оплатить услуги по цене, указанной в п.2.2 настоящего
Договора, в течение _____ дней с момента подписания акта о выполнении
услуг.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой
Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.
3.4.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до подписания
акта о выполнении услуг, уплатив Исполнителю часть установленной цены
пропорционально части оказанных услуг, выполненной до получения извещения
об отказе Заказчика от исполнения договора.

4. Ответственность сторон

4.1. За нарушение срока оказания услуг, указанного в п.7.1
настоящего Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню из расчета
___% от суммы Договора за каждый день просрочки.
4.2. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков
расчета за оказанные услуги, Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в
размере _____% не перечисленной в срок суммы за каждый день просрочки, но
не более ____% указанной суммы.
4.3. Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату
оказанных услуг, связанную с несвоевременным поступлением денежных
средств из бюджета.
4.4. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения
лежащих на нем обязательств или устранения нарушений.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении
настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров
между Сторонами.
5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров
они подлежат рассмотрению в арбитражном суде согласно порядку,
установленному законодательством Российской Федерации.

6. Порядок изменения и расторжения договора

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу
только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны
обеими Сторонами.
6.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
6.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения настоящего Договора лишь при условии полного возмещения
Заказчику убытков.
6.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна
направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий
Договор другой Стороне не позднее чем за _______ дней до предполагаемого
дня расторжения настоящего Договора.

7. Прочие условия

7.1. Настоящий Договор вступает в действие с _________________ и
действует до _________________________ (или до исполнения Сторонами своих
обязательств и завершения всех взаиморасчетов по настоящему Договору).
7.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения,
названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10
(десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме
необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего
Договора.
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.4. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего
Договора:
-
-
7.5. Другие условия по усмотрению Сторон __________________________.
7.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Местонахождение и банковские реквизиты сторон ***

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ
___________________________________ _____________________________________
(юридический и фактический адрес, (юридический и фактический адрес,
___________________________________ _____________________________________
банковские реквизиты, банковские реквизиты,
___________________________________ _____________________________________
ИНН) ИНН)
___________________________________ _____________________________________
(должность, подпись, (должность, подпись,
инициалы, фамилия) инициалы, фамилия)

М.П. М.П.

______________________________

* Основанием для заключения договора является решение Конкурсной комиссии (в случае размещение заказа на оказание услуг у единственного источника необходимо согласование этого размещения с Минэкономразвития России).

** В случае необходимости в спецификации на поставку продукции может быть указан срок поставки. Также может быть предусмотрен отдельным приложением к настоящему Договору график поставки.

*** Данный раздел необходимо располагать целиком на одном листе без разрыва с текстом.

Приложение 7
к приказу ГТК РФ
от 28 июня 2004 г. N 741

ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ СПЕЦИАЛИСТА
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ
N _____________

г. ____________ "__"__________20__ г.

________________________________________________________________________,
(наименование таможенного органа)
в лице _________________________________________________, действующего
(должность, фамилия, имя, отчество)
на основании __________________________, именуем __в дальнейшем Заказчик,
(Положения, доверенности)
и _______________________________________________________________________
(наименование предприятия, учреждения, организации, или фамилия, имя,
отчество индивидуального предпринимателя)
в лице _________________________________________________, действующего на
(фамилия, имя, отчество)
основании ______________________________________________________________,
(Устава, положения, доверенности)
именуем __ в дальнейшем Исполнитель, именуемые в дальнейшем Стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Согласно настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию
Заказчика оказать следующие услуги: _____________________________________
________________________________________________________________________,
(указать действия или деятельность, которые обязуется
совершить Исполнитель)
а Заказчик обязуется оплатить эти услуги, по нормам оплаты, установленным
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти Российской
Федерации и возместить расходы на проезд, расходы по найму жилого
помещения и суточные, по нормам оплаты, установленным Правительством
Российской Федерации.
1.2. Срок выполнения услуг составляет календарных __ дней с момента
вступления в действие настоящего договора.

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего Договора состоит из вознаграждения Исполнителя
по нормам оплаты труда, установленным Министерством труда и социального
развития Российской Федерации в размере: _______________________________.
(сумма цифрами и прописью)
2.2. Оплата Заказчиком Исполнителю вознаграждения осуществляется на
основании акта приемки-передачи услуг, подписанного сторонами в течение
5 календарных дней после подписания акта. Возмещение расходов по проезду,
по найму жилого помещения и суточных (далее - командировочных расходов)
осуществляется в установленных законодательством случаях по нормам оплаты
труда, установленным Правительством Российской Федерации - при
представлении документов, подтверждающих указанные расходы.
2.3. В случае, когда невозможность исполнения возникла по
обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик
возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы в соответствии с
нормами, предусмотренными в п.1.1. настоящего Договора.

3. Обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Оказать услуги лично и надлежащего качества.
3.1.2. Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в п.1.2.
настоящего Договора.
3.1.3. Результаты выполненных услуг должны быть оформлены в виде
заключения, подписанного Исполнителем.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Оплатить оказанные услуги по цене, указанной в п.2.1.
настоящего Договора на основании акта приемки-передачи услуг и возместить
фактически произведенные командировочные расходы по нормам оплаты,
установленным Правительством Российской Федерации на основании
подтверждающих документов.
3.3. Стороны в течение 5 календарных дней после оформления
заключения подписывают акт приемки-передачи услуг.

4. Ответственность сторон

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по
настоящему договору Заказчик и Исполнитель несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату
услуг Исполнителя, связанную с несвоевременным поступлением денежных
средств из бюджета.

5. Действие обстоятельств непреодолимой силы

5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой
стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору,
обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е.
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения,
эпидемии, блокаду, издание актов государственных органов, эмбарго, пожары
землетрясения, наводнения, и другие природные стихийные бедствия.
5.2. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Договору
вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить
другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение
обязательств по настоящему Договору.
5.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении
3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть
расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления
другой Стороне.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Все споры или разногласия, по которым Стороны не достигнут
договоренности, подлежат рассмотрению в суде в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.

7. Прочие условия

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с _____________и действует до
исполнения Сторонами своих обязательств.
7.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения,
названия, банковских реквизитов и прочее она обязана в течение 10
(десяти) дней официально письменно известить об этом другую Сторону,
причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью
настоящего Договора.
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу
только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны
обеими Сторонами.
7.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8 . Местонахождение и банковские реквизиты сторон

М.П. М.П.

Документ полезен?
0 0

Комментарии

Добавить комментарий

Зарегистрированным пользователям доступна история комментариев и получение уведомления об ответах на них. Пройдите авторизацию или зарегистрируйтесь

Нажимая кнопку «Сохранить», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе. С Политикой обработки персональных данных ООО «Альта-Софт» ознакомлен и согласен.

Нет комментариев